f
,#'4
,t,r{cr, *
Yre.o f *na.
t/ :u',. 'lÍet-lt5|la'tl
vÁrrarrozÁst
SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
név: cím:
Csopak Község onkormányzata Polgármesteri Hivatal 8229, Csopak, Petőfi Sándor utca 2.
"o;:nf;1n'Tffi::::H 11113I3J_1JÍrur r,-1 01 20006 képviseli: Ambrus Tibor polgármester továbbiakban mint Meg rendel ő másrészről
név:
cím: KSH. szám: adóigazgatási szám: bankszárrllaszám : -
Veszprémi Beruházási, Yállaikozási és Befektetési Zártkóríien működő Részvénytársaság (riividen: VeszprémBer Zrt.) 8200 Veszprém, Radnóti tér 2lA
11321310-7112-1Í4-19
ÍÍ32L3t0-2-Ig 10Í0482B:16256160-{0000009
képviselik: Hellebrandtf,'erencvezérigazgatő
továbbiakban mint VáIIaIkoző, egyÜttes említés esetén Felek közÖtt a mai napon és helyen az alábbiak szerint:
i.
Szerződés tárgya:
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi létesítményjelen szerződésben és mel!ékleteiben rögzített feltételekke! a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációk l. osztályú minóségben töriénó teljeskÖrű megvalósítását:
,,
A kerékpásosb arát
tel ep
M ad á rI e s, f
Íi
Iés" KDoP
2.
1
.1 /D-a9-2cae-0a07
kivitelezése
sz.
p
rojekt
asze rke z etíÍép ii l et kiv i te I ezése
l\
&*-*5
r4l
íJ
VáIlalkozás díja:
Az
1. pontban körÜlírt munka vállalkozási díja:
't3.360.347,- Ft
1. NettÓ díjvállalási ár:
668.017,- Ft
2. +5% tartalékkeret:
M.A28.364,- Ft
Nettó ajánlati ár összesen (1.+2.):
3.507.091,- Ft
25% AFA
í7.535.455
Bruttó ajánlati ár összesen; azaz-. tizenhétm illiő-ötszázharm
incötezer-négyszázötvenöt
,_
Ft
forint.
2.1. Fenti összeg rögzített egységárakon, a befejezési határidőre prognosáizált fix iedezetet nyújt Vállalkozónak az 1' pontban osszegű áídáíyár, 'óiy Ajánlattételi dokumentáciÓban részletezett műszaki meghátározott és az tartalmú munkákkal osszéfuggésbenfelmerÜlt összes közvetlen és közvetett koltségére , ezért'Vállalkozó á ietesitmény megvalósítása során a dokumentáció esetle"ges iriányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség em -em elhet' n ádő +ete iet enszerzőaés-me gkotésétkévetőeÍTfi i ge ny{-"Í'vl
2.2.
"g'.
szerződéses összeg tartalmazza a létesítményrendeltetésszerti használatához szükségei, Megrendelő által írásban elrendelt pótmunkák a köttségvon zatát, melyér elvégzéséretételes elszámolás mellett
A
tartatéikeret biztosít íéciezetet.Á t"rtatexkeret felhasználására csak lvlegrencielő előzetes, írásos elrendelése alapján kerülhet sor'
és a
Vállalkozó együitesen megállapítják, hogy
a
jelen szóió szerzőciésben íelsci-olt munkák amennyiben az áiialános forgaimi arjorÓl azaz tartoznak, a!á 2007. ővi cXXVli. tÖrvény 142. s (1) b) pontjának hatálya olyan építési-szerelésiminkák, amelyek ingatlan létrehozata|ára, bővítésére, ideértve az ingatlan bontással átalakítására vagY egyéb megváltoáatására torténá megsztin*Été=éti" _ irányulnak, és építésiható9ági engedély-kötelesek, Vállalkozót. Megrendelő jelen szerződésben tájékoztatta akkor eljárni, kell "'rör megféletően a fordított adőzás szabályai szerint Fentieknek bevaltásokat elkészíteni. Ennek értelmébenVállalkoző által számlázni es kiállított számla nem tartalmazhat Áftalános Forgalmi Adót, azt Megrendelőnek kell bevallani és megfizetni.
2.3. Megrendeiő
-
a
i
3. Határidők: 3.1. A munkaterület átadásának határideje:
3.2. Akivitelezés befejezési határideje:
szerződéskötés napja 2011. december 16.
h'1
e*$.ru
3.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó Megrendelővel előzetes jóváhagyásával _ a szerződésben foglalt határidők (véghatáridő) előtt is jogosult teljesíteni' Az eloteljesítésnem jelenti automatikusan az előrehozott számlázás lehetőségét,illetőleg a Vállalkoző állal kiállított számla fizetési határideje a tervezett teljesítésihatáridő alapján számított fizetési határidőt nem előzheti meg.
4. MíÍszakifeltételek 4.1. Vállalkozó a 290Í2007. (X' 31.) Kormány rendelet alapján a kivitelezés megkezdésekoi' Építésinaplót nyit, mely tarilalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, Vagy az e|számoláshoz szukséges tényeket, napló vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy változásokat. Az Építési naplÓt történjen egészen az építésbefejezéséig.Vállalkozó köteles az Építési az illetékes személyek _ Megrendelő és megbízott műszaki ellenőre, valamint a tervezok számára _ mindenkor hozzáférhető helyen az építésiterÜleten tartani.
Az Építésinaplóba bejegyzésre jogosult szeméIyek: Megrendelő részéről: Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőíi S. u. 2. cím: 87t446-250 Tel/Fax: E-mail:
cs op
a
kpll@ qs_opa
k, h,u
crm:
Tel/Fax: E-mail:
Váilalkozó részéről:
Hajdu Attila 8200 Veszprém, Radnóti ter 2!A
cím:
88/423-888 88i424-883
TeliFax: E-mail:
titkarsag@veszprember. hu
4"2. Megrendelő miiszaki ellenőre személyétés elérhetőségéta munkaterÍjlet átad ásakor a m u nkaterület átad ás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti.
4.3. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterÜletet a megjelölt határidőben Vállalkozo részéreépítésrealkalmas állapotban átadni (Ptk. 404. s (1) bek.).
A
Megrendelo feladatát képezi továbbá
előírásokn ak megfelelő
ál
a
munkahely munkavédelmi
lapotának biztos ítása az átadás
id
őpontjára'
A munkaterÜlet átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkáiatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásárÓl, ilietve értesítéséről.
4.4. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel lezárúltáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok
{
4
betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítésérőlés a szÜkséges figyelmezteto jelzések elhelyezéséról.
A
munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárultának időpontjáig Vállalkozó felelosséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért-, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését,az élet- és vagyonbiztonságot' Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is.
VálIalkozÓ köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátoza intézkedéseket,amelyeket Megrendelo írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvéieli eljárása során.
A munkaterület állapot rögzítése átvételkor a Vállalkozó feladata.
4'5. Megrendelő köteles a
munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerulő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként .L ,.. az Epítésinapióban rögzíteni.
Felek rÖgzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (pl: határidok, összegek, stb') az EpítésiNaplóba torténő bejegyzéssel semmilyen formában nem hajtható végre, azt külön szerződésmódosítás keretében _ a Kbt' rendelkezéseinek figyeIembe vételével- lehet megten ni.
4.6.
Az eltakarásra keri.jlő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról a4rnege]éaíe! nap!íbejegyzéq útjénG 1'qpjar! nappal korábban) vagy írásban (3 munkanappal korábban) értesíteni. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
4.7.
tervekben, ilietve a munkaterület átadásakor nern jeizeti közművek megi'ongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében, vagy azok elhárításában _ szükség szerint _ köteles
A
együtirnűkocini a kÖzművek ponios helyének meghaiározásában.
1.B.
Az
esetlegesen nem jelzett közművek kiváltása,
engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata.
ez ehhez
szükséges
4.9. Megrendelő a szerződéskÓtést követően előre nem látható okból bekövetkezett
kÖrÜlmény miatt a beruházás bármely részétmegváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határido és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell vennie, s szükség szerint _ a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével_ jelen szerződést Feleknek írásban módosítaniuk kell.
4.10.A Megrendelő által elrendelt pótmunkákat Vállalkozo az előzetes áregyeztetést követoen a tartalékkeret erejéi g szerződésmódosítás nélkÜ l elvégezheti.
Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt éttik, mely sem az ajánlat alapját képező ter,vekben és engedélyekben, sem a. költségvetésben nem szerepel' Felek megállapodnak, hogy pótmunkát csak és kizárőlag Megrendelő és írásban rendelhet el. 4.11'A műszaki tervekben eloirányzott anyagok, szerkezetek teljesítéstakadályoző hiánya, vagy Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő
,41
anyagok d'ry
ku lönbö
és
szerkezetek beépítésérolés
zetről Felek
n írásos meg
kü lö
ál
az esetleges
lapod ása szÜkséges.
vállalkozói
VállalkozÓ köteles minden felhasznált anyagrÓl és szerkezelről a gyártÓ és forgalmazó vállalatokról á minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építésinaplóhoz csatolni. Kulföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minoséget saját kÖltségén bizonyítani. Az ó kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minoségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék m nősítése. i
Beépítésrecsak Magyarországon minősített, érvényesszabványoknak és az ajánlatban meghatározott műszaki feitéteieket biztosító rnegfelelő l. osztályú anyagok és termékek használhatók.
4.12.A Vállalkoző által a Szerződés teljesítéséhezfelhasznált összes anyagnak, berendezésnek és árunak olyannak kell lennie, amely számára a Kbt' 1. s (3) ill. 88' s (3) bekezdése értelmében nernzeti elbánást kell nyújtani.
4'13.Vállalkozó a gyártás és beépítésfolyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. TÖbbletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítésemellett végeztet.
4'14.A munka minőségének meghatározására az építési engedély kiadásának i
d qp_q
nlj
ábq[iatá
lyo s j 99
S
4abé]y9 k és Ez
(nemzeti szabványok) előírásai szolgálnak.
é rvényb_e n
lévŐ műszaKi spgcifik4gat(
4.1S.Vállalkozó munkavégzése során az építésselösszefüggő za1, rezgés, por, stb. szennyeződésekre a kÖrnyezet és vízminőség védelemre vonatkozó előírásokat betartja, a rnunkateruletről a munkájával okozott szemetet, port, szennyeződést folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen kötelezettségét felszÓlítás ellenére ser"n ieijesííi,azi fu'iegrendeiő a VáilalkczÓ köiiségére eÍvégezteti.
4.is.Vái!a!kozó a ilunkaterjlet átadást kÖvetően 3 munkanap+n belul _ az általa végzendő muakákról napi bontású műszaki iitemtervet és íorgalci'nkor|átozási tervet készít,és azokat Megrendelővel jóváhagyatja.
4.17.Vá|lalkozó felaclata munkaterületének, vaiamint az áltaia igénybevett köztertjletnek (árda, úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, az építésiterÜletről közterÜletre kihordott sár, sitt folyamatos takarítása porszennyezés, a közterÜlet kÜlső csatornarendszer eldugítása nélkül, a hulladék, szemét és sitt munkaterÜletről történő folyamatos elszállítása. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett' A műszaki átadás átvételi dokumentációnak tartalmaznia kell az elszállított hulladék kezelői, illetve befog adói nyi latkozatait.
4.1B.Yál|alkoző köteles munkáját oiyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszÜntethető legyen, és ennek érdekébenköteles Meg rendelő figyelmét eze n akadályoztatásokra időben fel h ívn i.
4.19.Vállalkozó köteles az állag-, Vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálásála, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel, költségátvállalás mellett felel.
5. Pénziigyi feltételek 5.1. A Vállalkozó köteles a sikeres m,irruki átadás-átvételtől a szerződés szerinti jÓtá!|ási időszak végéiga vállalási ár 5%-ának megfelelő összegű jótállási biztosítékotnyújtani, amely teljesítheto az Önkormányzat számlaszámára való befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerzodés alapján kiállított készÍizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel nyújtani a Megrendelőnek.
5.2. l\4egr'endelő i'ésszám!a benyújtására lehetőséget nem biztosít. l/legrendelő előleget nem íizet. A végszámla benyújtására a hiánymentes teljesítésután a mtjszaki átadási- átvételi jegyzőkönyv birtokában van lehetőség. A szerződés szerint hiány- és hibamentes teljesítést követoen kiállított és igazolt számlát, 45 napos átutalási határidővel egyenlíti ki a Kbt.305.s(3) bekezdésérefigyelemmel. A fedezet 85,O%-ban péi|lyázati forrásból valósul meg.
5.3. A 2003' évi XCll. Törvény 36/A. $ (1) bekezdésében előírtakra való tekintettel a
havonta nettó rn€d€n-számítetl 2s03go-Ft-ot - meghaladó számlák befogadására a Vállalkozónak történő kifizetés előtt 30 napnál nem régebbi egyÜttes adóigazolást illetve APEH honlapjáról internetes adatbázisból lehívható igazolást kell bemutatnia a Megrendelő részére.
5.4. l/iegrencjelő az elkészÜlt és íelmérésinapióban igazolt pótmunkákat a végszámlával, a számla Ét'tcYszerinti bontású számlarészletezővel, építési naplóval, műszaki eilenőr által ellenjegyzett teljesítésigazolással egyÜtt _ az 5.2. poniban ismeÉeie$mÓdon_ köteles kiíizetni.
VállalkozÓ a pótmunka elszámo!ása során nem alkalmazhai magasabb díjtételeket, és anyagárakat, mint ameiyeket az árajánlatában megadott. Vállalkozó koteles a pótmunkák d'lját Megrendelővel előzetesen egyeztetni.
A
5.5. Amennyiben Megrendelő, Vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést _ nem Vállalkozónak felróhatÓ okok miatt _ le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szÜneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi leigazolt teljesítményétsoron kívül leszámlázni.
5.6. A késedelmi kötbért l;legrendelő, az ajánlatban a ,,kivitelezés'' kapcsán válialt korábbi teljesítési határidő vonatkozásában beálló késedelem esetén, valamint a meghatározott véghatáridő érvényesít.Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér cíména nettó ajánlati ár 0,2o/o-át köteles megfizetni mlnden késedelrnesen eltelt nap után a Megrendelőnek. A kötbér a Megrencelő által i el lenszám la
kibocsátással érvényesíthető.
kártérítési 5.7. Vállalkoző nem teljesítése esetén Megrendelő a kötbért meghaladó " igényétis érvényesíthetiVállalkozóval szemben.
^l
+, íu -]G-' -!iu^*.**.
5.B. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a Kbt. alapján a 22. s (1) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősÜl, ezért" a 305. s @ bekezdésében foglalt feltételek
és hozzá4árul a pénzforgalmi adott beszedési megbízás teljesítéséhez'
teljesÜlésének esetén alkalmazható szolgáltatójához
,
6. Átadás-átvétel 6.1.
A
kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 5 munkanappal köteles értesíteni.Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő tel.!esítést'
6.2. A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiánymentes' rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítményelkészítése.A műszaki teljesítésa műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával, a szerzódés teljesítésea használatbavétel feltételeinek biztosításával zárul.
6.3. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, l. osztályú minoségben, használatba vételre és Üzemeltetésre alkalmas ál
6.4.
|
á p
otb á h
e
l
ké s z1]l
yek áIvétéle. t-létésítmén
Az
átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagacihatja ffieg, melyek a létes ítm ény rendeltetésszerű használatát akad ályo zzák.
6.5' Váiialkozó kÖielezetisége az Aiváilalkozók meghívása és a jelenlétükröl valo gondcskodás'
6.6. Vállalkozónak 3 munkanappal műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt
a Megrendelő részéreszolgáltatnia kell a létesítményátadási dokumentációját 3 példányban, benne a megvalósulási tervet, a geodéziai bemérést,a hulladék vállalkozó megfelelőségi nyilatkozatát, minősítési nyilvántartási lapot, javaslatát, beépítettanyagok és szerkezetek megfelelőség igazolásait, minőségi tanúsítványait (3i2003. (l. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szabványossági nyilatkozatokat, szerint), mérésijegyzőkönyveket nyomáspróba és egyéb vizsgálatijegyzőkönyveket, valamint a felelős kivitelezói (műszaki vezetői) nyilatkozatokat melyekben rögzítésre kerül, hogy VállalkozÓ a munkát az engedélyezett tervek és a szerződésben foglaltak szerint teljesítette.
a
a
és
,4
I
*h'*"[J\
^//'o
7'
Szavatosság és jótáIlás
a
sikeres műszaki átadás-átvételi egyes munkarészeket Megrendelo eljárás lezárásának napjától kezdődik. Ha a már korábban átvett _ és azokat a további építésimunkálatok nem érintették - a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes'
7.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége
7.2. Vállalkozó nem felelős a Megr_endelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért.
7'3. Vállalkozó az állala vagy Alváiialkozói áital kivitelezett létesítményekre,illetve létesítményrészekre24 hónap jótállási (gar"anciális)+ 1 hónap (illetve az
ajánlatában megadott bírálati szempontra vonatkozó kedvezőbb) idotartamot vállal' A Vállalkoző az általa vagy AlvállalkozÓi által kivitelezett új létesítményreilletve létesítményrészekrea 11l19B5. (Vl. 22.) ÉvW-lplJi-Kt/lMÉM-BkM együttes rendelet, illetve a 12l19BB. (Xll. 27.) EVM-IpM-KM-MEMKVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.
a Vállalkozónak jótállási (garanciális)+1 hónap (illefue haladéktalanul, de legkésőbb a 24 hónap az a1ánlatában megadott bÍrálati szempontra vonatkozó kedvezőbb) vállait jótáiiási idő lejártáig a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkoző tartozik a hibabejelentést követően haladékla.lanul iniézkedni a k1avítás, illefue a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást Vagy a cserét a bejelentéstől számított 30 napon belÜl nern \jégzi el Vállalkoző' ugy a Megrende!ő jogosult a Válialkozó koitségéreazt rnás kivitelezővel elvégeztetni' és annak igényelt költségét Megrendelő mériegeiésealapján _ a jÓtállási biztosíiékterhéi'e iehívni.
7.4. Megrendelő tartozik
a
jótáIlási idő alatt fellépo hibákat
8. Különleges szerződéses feltételek B.1. Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás induIna, akkor Megrendelő jogosult az erről való tudomásszerzésÍ követően, a munkák s.akértővet váto felméréséreés a munkáknak - a Vállalkozó költségére történő
-
haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé.
8.2. Szerződó Felek a szerződés alapdokumentumaiként az Ajánlattételi dokumentációt, a Vállalkoző A1ánlatát, valamint a kozbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamen nyi d okumentumot tekintik.
r\' I
sP*-J-t
"il,í
B.3. Szerződő Felek a B.2, pont qlalt.felsorolt, valamint a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl, az alább felsorolt mellékletekben rögzített feltételekben állapodnak meg' A mellékletek a szerződés szerves részétképezik, azzalegyÜtt kezelendők, a szerződés csak ezen dokumentumokkal egyÜtt érvényes. 1. sz.
melléklet Vállalkozó
2. sz. melléklet
ajánlata
Műszaki ütemterv
9. Záró rendelkezések
9'1.
A szerződésben'itt nem szabályozott kérdésekbenFelek a Ptk. rendelkezéseit
tekíntik irányadónak.
9-2.
A jelen szerződés teljesítésével,értelmezésévelkapcsolatban a Fe|ek közÖtt békésúton nem rendezett vitás ügyében az.illetékes Veszprém Városi Bíróság _ hatáskör hiányában - a Veszprém Megyei Bíróság jár el.
9.3. -
Szerződő Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 4 példányban készÜlt Yállalkozási szerződést elolvasták, annak tartalmát részÜkre megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal rnjndenben+negegyezólhelybenhagyólagalá'írták. -
Kelt:
Csopak' 2011. ohóber 24. liei-liráp{si. Vii!]a}lL.l:;t:l!
'*olri:i"i }jeji:i:leiégj
,í€ l- \ \/
.i
;
Fllegrenc=tő
A szerződést ellenjegyzem:
Q;tt"^-.I4.rn.o
.
Réthalmi llona mb. jegyző
I
Áj
,I
di /u
tG
.(B
o,
*@ o oo
)a |y@
!J
F-tt
.E
uJa =s
:)E -Í2 Y= 4 'i
tiE =j
o u,
:á
t a
v,
()
,@
+:
Nö r= otr oO eO
!o OE _j oÖ NN
..o ,i
ÉF ON oo
YÍD
|ílt\
J,--r [!^ x-l$"t{t( "
l
l
r--J,'
\\' //\ 't/;'n f p
Z.."*.r'
Í/(-/'
A
Úl_c*
,:rzió:
KoNTROLL-HUNKALK- v11 pak MADÁRLES kóltségvetés kiírás MÓD'hl r fájl neve: d:\!PRoJEcT\Csopak - MADÁRLEs\KlWERV\Cso i rrunka neve: ' :szítette: :szítéside ######## iezet szi Tétg132irnr Tételszöve
zsAluzÁs ÉsÁt_lvÁnYozÁs gerendarács és pillércsonk) és bontása Gerendazsaluzás készítése(vasalt tagozattal vagy tagozat nélkül fa anyagú zsaluzattal felett alátámasáó állvány nélkÜl, 6,0 m magasság
1 M-{5-2{0-( egYenes kit
52
m2
A.:
2728 í4í856
D.:
1 980
141
:'
FÖLD_
856
102 960
102 960
Ésszlxl-AMUNKA helyen' toltés vagy Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyeró gépi erővel, í 8%-os terephajlásig, depónia készítéstömörítés nélkül,
l-lV. osá. talajban,
szállítás nélkül
1 21413.{'19-000-OO-OO( 25 m3
A.: D.:
00
s7 200
22BB
57 2A0
sixalRpozÁs kézi bedolgoással' Szerelőbeton készítése10 cm vastagságig utókezeléssel, előírt összetételű betonnal' Termékszabvány: MSz EN 206-1 osáály: XN (H) Nyomószilárdsági osáály: c8/1 o Környezeti 5 cm vtg., XN(H)-24-F1 betonból' 32780 16 A.: 2 1 M-23_3í0-C32-F2 13 420 D.:
26 840
32 780
26 840
m3
390
YszÍNl BEToN- ÉsvnsgEToN MUNKA Melegen hengerelt bordás betonacél beszerelése' és Egyengetéssel, méretrevágással' hajlítással /---i
L-|.
kampózással. Termékszabvány: MSz 339: í9B7 Anyagminőség: B 60,50
rJrS
DUNAFERR gyártmányÚ, vagy azzat egyenértékű
:í-íí0_00316-22mmnít
a.i D.:
1980oo 66
257 400
OOO
85 800
YALAPozÁs
257 400
Mikrocölöp
85 800
visszavésése.
K{0-000057
ím3
A.: D.:
L:i::ff:"#ili|:"[]::':e^s.e,.1:::"-r:1 K{0-0000589,.^^ 12 m3 A.: D.:
0 31 522
31 522
bedolgozásával, vibrátoros tömörítéssel,
,tőzoÁi*ő-;ö'ffiil; 17
600
211 2oo
7 260
87 120
Mikrocölöp készítése:?16 cm, kb. 5,00 m hosszú, C2ot25-xC4-B-F5 (min.350 kg cementadagolással) betonból. M-24_3í0-(32-F3, DN 29 db
.
A.: D.:
íB B94 547 g14
28342
B21gA4
759
IJIUNKA Fóliaterítés és felerósítés tetófedés
15 cm átfedéssel
1 35-í70_00í HUNGlsot
58 m2
A.:
132
7 651
132
A.:
554
D.:
475
7 651
32
í33 27 543
TetŐfelÜlet ellenlécezésének készítése
35-2í0-0íí30x50mm
78m
910 545
alá
D.:
Tetőlécezés készítése 2 35-210-002 kettős fazsi 58 m2
114
A.:
139
í0 839
D.:
u
Ereszdeszk ázás készítése gya
il35-3í0-( hajópadlób, 58
m2
lu
lt, hornyolt vörösfenyő
A.:
deszkáva
m2
32
m2
3
D.:
4 620
A.:
Gyalult vörösfenyő
szék
homlokdeszka elhelyezése
25
m
A': D.:
8
680
A.: D.:
103 950
7
359
235120
2 486
2211 832
Egyeneskarú falépcső készítéseés beép ítésevörösfenyő
H_35450_(bélésdeszk 6 m2
82789
deszkával
D.:
" x-35_3í0_(30 cm
41 314
deszkával
A.:
Deszkafal készítésegyalult, hornyolt vörösfenyő
t l-35-3í0-(hajópadlób,
l
213 264
713
Deszkamellvéd készítésegyalult, hornyolt vörösfenyő
23
10 322
680
3
D.:
f t€5_3í0_(hajópadlób,
Úr6
132
79 428
55 717 20 956
ből
í9 855 127 o72 B
635
SS 264
Faanyag gomba és rovarkár elleni megelőző és égéskésleltetővédelme
TEToL FB anyaggal, vagy azal egyenértékű, mázolási technológiával felhordva. Fenyő
9
és lombos faanyagok kezelésére.
35-490-00íegyrétegb< 589
m2
A.: D.:
Gyalult vörösfenyő cm szélr
'í0 M_35_3í0-( 30
oromdeszka elhelyezése í9m A.: D.:
143
84227
95
2211 832
55
7í9
40 9A4
í5 385
Fa fedéléstartószer:kezet (fapillér, fagerendázat, fiókgferendák, merevítők stb.)
'lllil]'
]'',iiiiÍi;'''
.-
"':_].',u: "
vörösfenyő
;{ !.;::':,:3ou 061 -o,07(
l, gyaíultkivítelben,
7m3
bedolgozott famennyiség:
6,28 m3
8oo ffi8 728 74 BOO
:'. D.:
í íB
S2B O8B
@ has ított felületíÍ
fazsin gerincképzé".;, í00 x 300 mm'
;:ffy.[T[l"
készítése,szegélyképzéssel,
tölgy színben m"-!u"{0oo; Ha I::::-"T""dezésben, s ított faz
60 m2
í0 868 647 4o7
A.:
D.:
Io"nu"n
5
5s3
33o 780
perforált rovarháló elhelyezése.
14m
220
A.: D.:
275
3
n4 3 905
tu
mÉszírÉs ÉsBURKoLÁs Hajópadló burkolat kétszítése, 9Yalulva, SZéktónaot l-^ ^
.mé;;; iiÍÍ""::"]'buu'""á'u';Jk;';J,i; í
r'_42-3ío-(töQy ,i:::;:::'"90-
hzúro
2oxil
;;
57 m2
A.: D.:
7
2
209 156
4í3 964
n3
798
Hajópadló ülőfelüíet k észítése,gyalulva, SZéklón^ol oee,e.ztu", r-^^._
iiÍI,:::":' go_
H42-310-.tAtgy ,1?ll -ro9o" taziro
reffi ;,í'
r
zoxso ;;;
6m2
ffi;;
A.: D.:
7 209
2 156
46 068
ETBÁDoGos nIUNKÁK Tetőszegély szeretést "-'"1'ttoJaldSuú tetohöz, tetőhöz, rögzítéssel, rögzítés sel, RHEINZ|NK RHEINZ' lal lNK I n hr 0, 65 rn 0,65 ;r::T"::rr m 11stao ::stag *"j:tás M-43-330-(3S 33 c;kite;'' cm titeritJtt cm-tite. ;'f,'.Í""u"' "ro:,,.33 A.: 3 70 455
sá;#L,.
850
13 777
=
Ú] 8
1 870
D.:
34 221
70
PULETI_ÁKATo$ $ZERKEZETEK
455
34 221
Fapillérek horganyzott acél rögzítő szerkezete, alap és fedőmázolással, vb. alaptesthez elemenként 4 db HlLTl Mí2 HST csavar + dÜbellel rögzítve, Elemei: 1 db 2oax200x6 mm-es laposacél talplemez, 4 db D.13 furattal; 1 db 120x270x10 mm függőleges laposacél, 2 db D17 furattal
1 K-00-000025
24
db
661
A.:
6
D.:
1 100
í59 852 26 400
159
EEsTEs, n*Ázot_Ás ÉsrnpÉrÁzÁs
852
26 400
m preg n ál ó v ízzel hí gítható alapoző' go m básodás, pe n észed és és rovarkártevők ellen, al kid gyanta tartalom m al, kültéri faanyagok védelmére,felhordva, szintelen, l
DURLIN HL lmpregníergrund jelű, vagy azzal egyenértékű, 47-711401egyszerű fe 365 m2 A.: 275 í00 375 D.:
l
m
317
115 632
preg náló vízzel h íg íth ató alapoző, gom básodás, pe nészedés
és rovarkártevők ellen, alkidgyanta tartalommal, kültérí faanyagok védelmére,felhordva, szintelen,
DURLIN HL lmpregniergrund jelű, vagy 2 47-71240ítagoltfafelü 223 m2 A.: D.:
F
azal
egyenértékij,
275
61 325
317
70 646
alazÚr, vízzel h íg ítható, mélyreható fakonverzáló bevonat,
gombásodás, penészedés és rovarkártevók ellen, kÜl_ és beltéri faanyagok védelmére,felhordva, 2 rétegben, DURL|N HL 200 Holzlasur jelű, vagy azzal egyenértékű, egyszerű fafelÜleten
3 M47-711-(tölgy
365
m2
A.:
429
D.:
317
í56 585 115 632
F alazúr, vízzel h íg ítható, m élyreható fakonverzáló bevonat, gombásodás, penészedés és rovarkártevők ellen, kül- és beltéri
r--* i)\
Ürg
faanyagok védelmére, felhordva, z r.etuguun, DURLlN HL 200 Holzlasur jelű, vagy azzal egyenértékű, tagolt fafelÜleten
M47-712-Ctölgy
223
m2
429 343
A.: D.:
95 667
76 534
413
EGYEB MUNKAK
952
378 444
23o v feszü ltségű elektromos föld kábel kiép ítése,védőcsövezéssel,
szükséges szerelvényekkel és tartozékokkal, forgóvillás látogató számlálő részére. 1 K_00_00000í í klt. A.: D.:
000 110 000 55
55 000
{í0 000
Forgóvillás látogató szám láló rendszer, basic mechanikus forgóvilla, lábon álló kültéri kívitelben, beépítve, szükséges tartozékokkal és szerelvényekkel. A rendszer részei: Anyagköltség: Forgóvilla 2 db
Forgóvilla rögzítéséhez szükséges togadő2 db Kijelző és 7 sámjegyn'i impulzus alapú, mecganikus számláló, impulzus felező elektronikával 1 db
Tápegység + akkumulátor töltő, 13,8 V, 1'5 A, védett tamperkapcsolóval_ esáétikus fehér fém dobozba szerelt transáormátor és elektronika, visszajelző LÉD-ek.1 db Akkumulátor biáonsági rendszerekh ez 12 Y, 6,5 Ah, 1 51 x65xg3,5 mÍn, normál tápegységekhez í db Érzékelő2 db Zárható kültéri szekrény 600x600x250, 2 db kulcsos zárral,lP65 védettségű, szerelőlappal 1 db UTP Cat5e kÜltéri kábel 20 fm Védócső 20 fm Szerelési segédanyag 1 klt. Munkadíj: Forgóvilla telepítés2 db
A forgóvilla rögzítéséhez szükséges fogadó kÍépítése2 db Számláló szerelés 1 db Tápegység szerelés 1 db Kültéri szekrény felszerelés 1 db Érzékelőszerelés 2 db Kijelző és számláló elektronika szerelés 2 db Kábelezés 40 fm
C.\t,
v2A
Védőcsó szerelés 20 fm
2 K-00-0000( etektromec
I
A.:
klr.
D.:
2 095 500 2 095 500 82 500
82 500
Webkamerás rendszer telepítése,szünetmentes megtáplálással, internetes kapcsolat biáosításával, csopak.hu weboldali beágyazással, szükséges szerelvényekkel és tartozékokkal. Anyagköltség: Kültérí lP kamera 12BOx72O felbontással' lP 66 tokozású, 30 óriás infra led, éjjel maximum 'l0-20 méteres hatótávolság környezettőlfüggően, MPEG4 video vagy JPEG formátumú felvételek, böngészőből elérhetó webes felület, 30 fps képkocka sebesség, í0 egyidejű felhasználó, -2o? -55? Celsius működési hőmérséklet. 1 db Tápegység 12vDCt2A1db
Erisítő az internet kapcsolathoz1 db
Vezetékes router
í db
UTP catSe kültéri kábel 20 fm 2x0,75 táp kábel20 fm RGí'íkoax földkábel 150 fm Védőcső 20 fm Szerelési segédanyag 1 klt. Munkadíj:
3
Kamera telepítés,beállítás, hálőzati illesáés í db Tápegység szerelés 1 db Erősítő szerelés .l db Router programoása í db Kábelezés 40 fm Vedőcső szerelés 20 fm Kábelárok ásás az utolsó internetes szolgáltatási ponttól a madárlesig 1 klt. Út atfrirás 1 klt. (előírányzat) Koax kábel fektetés í50 fm Helyreállítási munkálatok í klt. Webkamera képéneka Csopak weboldalra történő integrálása 1 db
K-00-000095
í klt.
A.:
385
D.:
s50 000
0oo
385 ooo 550 000
Napelemes térvilágítás kiépítése,szükséges szerelvényekkel és tartozékokkal
kompletten.
Világítási
m
12V (É27 ;
űszaki tartalma:
11
W?-50W) kompakt fénycső
kültérifényvető (E27) Napelemes táplálás
(1
2V-os rendszer):
4..
"
MSI-150 napelem sD-í2í0 napelemes töltésvezérlő DM12-150 zselés ólomakku (1soAh) 2 db 1 2V -os m ű ködtetőfeszültségű'
1
relé
4 K-00-000004
í klt.
0A-es
m un
ü2L
kaérintkezőkkel rendelkező
A.:
1 430
D.:
1í0
000 í 43o
000
ooo
ííoooo
Kerékpárút felbontása és helyreállítása webkamera internetes csatlakozásának
bekötéséhez. 5 K-00-000005
í klt.
000
A-:
77
D.:
29 700
77 0oo 29 700
Közút felbontása és helyreállítása webkamera internetes csatlakozásának
bekötéséhez.
6 K-00-000006
í klt.
000
A.:
77
D.:
62700
77 000
62700
Madárles építésihelyén a zöldterület eredeti állapotra történő helyreállítása,
károsodott növényzet pótlásával.
7 K-00-000007
í klt.
000
A.:
55
D.:
77 043
55 000
77 043
4174500 1 021 i43 8848915 4092232
o\'l
,;so/
\t /
Csopalg Sport u. (hrsz.: t73/2.)Madárles és csillagvárta
Eszrevételek Epítészet,villamos
a'L
:
szet
:!z
Tételszám
TéteI szöv$
Földkjtermeffi 5]l:l' gépi ::,;' ö;:;:11l ;3'il'.iffi nélkril,
:Í,. lv."."t._rii ju"'',:''';"'il:'.''ff''ajlásigI_
Menny. egy."g
Anyag
DÍj
0
2080
15 m3
erővet' fty,-
oT'
9
ál|v ány használata építésiszerel ési
munkákhoz
ldb
21000
21000
,joyu?
vasalt gerendarács munkaárok yízt elení{ése
Mobil WC bérleti díja
I klt
I klr
60000
40000
0
36000
UáJ Anyag Díj összesen 0
21000
60000
0
31200
21000
40000
36000
anyszerelés
Ssz
Tételszám Tétel szövege
Menny.
tt/,i, *Á
Egység
Anyag
klt
50000
Díj
ügyintézéssel) ELOIRÁNYZAT
Villámhárító szerelése Munkanemösszesen:
1
50000
Anyag_ Díj öiszesen
