201? MÁJ 31
-l ol? . o t . ; 4
•( i
/
fi
ügyiratszám: 9^M?rJj.<>fjU Ügyintéző:
Qlr.xa
^ '
* *33
ue>^>
jool/w^
Nyulász György Tel.:
Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Z r t A szerződés tárgya:
Megbízás az Apróvalva óvoda 2012-es évi karbantartási feladatainak elvégzésére A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, f/.„f/.í?.f/..-.Í7?.í.í^7 Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: Ligetsor-Bau Kft, 1172 Budapest, Liget sor 21. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év
forint
év
forint
év
forint
A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel* . Budapest, 2012. május
»
^feodo o ^
,\óvVa$orite^ vezérigazgató
" A nem megfelelő rész kihüzmuló ! Kapja:
Átvételi időpont:
Ellenőrizte: Zuglói Zrt.
Jogi ellenőrzést végezte:
21112. évi eíöirányzai
Ul.oS.i5 \ \ u
l ^ i . o£. 2,9. Felhasználható összeg
Fedezetigazolás Felhasznált összeg <&. R
2>.5.W;§.&r .ín W?Pr Pé,i/ *í^!í3 1 Lyj ^> zés
.fó:5W>ai-.ÍAV.ft...Ft 2012 J0N U
Jogi és Közbeszerzési referens
^ O U L . ^ G , /jíf_ Polgármesteri hivatal részéről látra: y
%oM< o(
4f-
Jegvzőiláttamozás
iLLfo,
2JÜ(I^C&,
Kötelezettségvállaló
2olL Regisztráció: Gazdálkodási Osztály
Aláírás:
1^
oQ .lh
íL o f
LbU
^
*
szerződésszám: I K K 20 / 2012 / 1
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - engedélyhez nem kötött munkák esetében amely létrejött egyrészről, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.; adószáma: 15514004-2-42; bankszámlaszáma: 11784009-15514004; képviseli: ör. Papcsák Ferenc polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről Zuglói Vagyonkezelő Zrt, székhelye: 1145 Budapest Péterváradu. 11-17. Cégjegyzékszám: 01-10-043539 Adószám: 12099461-2-42 képviselő: Mazsu Gergely vezérigazgató mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban Bonyolító) harmadrészről név: Ligetsor-Bau Kft. cégjegyzékszám: 01-09-737857 székhely: 1172 Budapest, Liget sor 21. statisztikai számjel: adószám: 13488888-2-42 bankszámiát vezető pénzintézet: OTP Bank bankszámla szám: 11713012-20000325 képviseli: Kosztolni József ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:
Preambulum Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által keretszerződés megkötése céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) IV. Fejezet alapján „Keretmegállapodás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő lakóépületek és intézmények felújítási munkáinak elvégzésére" tárgyban kiírt, a Közbeszerzési Értesítőben K.É.-31827/2011. iktatószámon megjelent több ajánlattevővel lefolytatandó keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeként a Felek között 2012. március 28-án létrejött keretmegállapodás (a továbbiakban Keretmegállapodás) értelmében, a Keretmegállapodásban foglaltak teljesülése céljából jött létre, ezért a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás rendelkezései irányadóak, valamint a Keretmegállapodás és a Szerződés közötti esetleges ellentmondás esetén a Keretmegállapodásban foglaltak szerint kell eljárni.
1) Szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya: Helyiségek festése, ajtó felújítása, csoportszoba átjáró ajtajának felújítása A teljesítés helye: Aprófalva Óvoda, 1148 Budapest, Bánki Donát park 12/g 1.2. A szerződés elválaszthatatlan része az Eljárás ajánlati felhívása, ajánlati dokumentációja és a Vállalkozó (mint ajánlattevő) részletes ajánlata (1. sz. melléklet). 1.3. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követően azonnal megkezdi és a jelen szerződés aláírását követő 60 napon belül teljes egészében befejezi. Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelménynek, minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeinek. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek. 1.4. A vállalkozó köteles a jogszabályban meghatározott szavatossági időn felül az elvégzett munkára 24 hónap jótállást vállalni. 2.) A vállalkozói díj 2.1.Felek az 1) pontban megjelölt munkák vállalkozói díját 3.468.273.- Ft +ÁFA, azaz bruttó 4.404.707.Ft (négymillió-négyszáznégyezer-hétszázhét forint) összegben állapítják meg. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi. 2.2. A vállalkozó jogosult részszámla és végszámla benyújtására a 2 sz. mellékletben meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezés szerint. A Vállalkozó a részmunkák elvégzéséről a Megrendelőt értesíti, aki azt az egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítés átvételétől számított 15 napon belül mind mennyiségi, mind minőségi szempontból ellenőrzi és igazolja. A végszámla benyújtására a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvételt követően kerülhet sor. A teljesítésigazolás, illetve a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvétel alapján kiállított számla kiegyenlítése a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § - ának előírásai az irányadóak. 2.3. A részszámlázásban való megállapodás miatt a Vállalkozó szolgáltatását nem lehet oszthatónak tekinteni. 3.) A munkaterület rendelkezésre bocsátása 3.1. Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírása napjától számított 30 munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert állapotban. 3.2. Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozó köteles a napi munkák során keletkező építési törmeléket balesetveszély-mentesen tárolni és az átadást megelőzően minden maradék anyaggal együtt elszállítani. 4.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 4.1. A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább 3 munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig lehetséges.
Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést a Vállalkozó részéről Megrendelő felé közölt eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja. 4.2. A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A Vállalkozó az olyan utasítást, amely tervmódosítást igényel, és a kivitelezésben pótmunkával és többletköltséggel jár, csak akkor köteles elfogadni, ha ezek valamennyi költségét, továbbá a módosítás miatt szükséges engedélyek megszerzését a Megrendelő vállalja. 4.3. A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik. 4.4. A Megrendelő felelős műszaki ellenőre: Kiss János Csaba Tel.: divízióvezető; Nyulász György műszaki koordinátor Tel.: 0 (a továbbiakban műszaki ellenőr). A műszaki ellenőr a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó helyszíni építésvezetőjével Spaits Miklós műszaki igazgatóval (a továbbiakban építésvezető) közölheti. Felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve az építésvezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni. 4.5. A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan helyszínen tartott építési naplót vezet. A Felek műszaki ellenőre, illetve építésvezetője a másik félnek szóló - műszaki jellegű - észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni. Ezenkívül minden egyéb, a teljesítés idejét vagy minőségét érintő tájékoztatást mindegyik félnek a másik fél székhelyére kell megküldeni. 5.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 5.1. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére vállalt, az 1.3. pontban meghatározott határidőt nem tartja meg, a késedelem minden napjára a vállalkozói díj bruttó összege 2% - ának megfelelő összegű maximum 20 % - késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el. 5.2. A Megrendelő a létesítmény hiány - és hibamentes átadás - átvételéig a vállalkozói díj bruttó összegének 5% - át visszatarthatja. 5.3. Ha a teljesítés jogszerű elállás, vagy valamelyik Fél felróható magatartása miatt meghiúsul, az azért felelős Fél az egyéb jogkövetkezmények mellett a vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles 5.4. A Vállalkozó teljes körű kockázati felelősség-biztosítást köteles kötni a kivitelezés idejére. 5.5. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítés esetén - ideértve a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglaltakat - a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerinti határidő eredménytelen elteltét követően beszedési megbízást nyújtson be a Kbt. 99, § (1) bekezdésének megfelelő jelen megrendelői hozzájárulás alapján - a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig - a Megrendelő OTP Banknál vezetett alábbi fizetési számlája terhére: 11784009-15514004. A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásra vonatkozó Megrendelő által kiállított nyilatkozatot e Szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza. 6.) Az átadás-átvétel 6.1. A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 15 napon belüli időpontra. A Megrendelő akkor is köteles az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be. A Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át.
Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy - a munkát átveszi-e, továbbá - ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, - a munka átvételét megtagadja-e, továbbá - ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi függővé. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza. 6.2. Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Olyan hiba kijavítását, amely az átadás -átvételi jegyzőkönyvben nincs feltüntetve, az utó felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza a rendeltetésszerű használatot, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával Járna. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe felvett, az általa kivitelezett munkákkal kapcsolatos valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül. 6.3. Az utó felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását a Megrendelő csak a Vállalkozót terhelő jótállás körében a jótállási időn belül követelheti. 6.4. Amennyiben az átadás - átvételre a teljesítési határidő előtt kerül sor a Vállalkozó késedelmi kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibákat nem javítja ki. 7.) A szerződésszegés egyéb következményei 7.1. Ha a vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. Ehhez felhasználhatja a vállalkozói díjból az 5.2. pont szerint visszatartott összeget. 7.2. Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha - a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon belül nem kezdi el, - a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja, - a kijavítást a Felek által megállapított határidőn belül nem fejezi be, 7.3. A Megrendelő különösképpen akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyítottnak tekintendő, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesítési határidő % részének elteltekor a jelen szerződés tárgyát képező munka műszaki készültsége nem éri el az 50 %-ot. 8.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Felek irányadónak tekintik az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is. A Szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy az azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával. 9.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést beleértve annak érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Ha az egyeztetés eredménytelennek bizonyul a vita eldöntésére, amely a Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésévet kapcsolatban keletkezik, a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.
JUJ
/-A.
10.) A szerződést kizárólag a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok - különös tekintettel a Kbt. rendelkezéseire, és annak 303. §-ára - figyelembevételével, a hatályos jogszabályok szerint, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a Szerződés módosítását az építési naplóban rögzített megállapítás vagy egy egyoldalúan tett nyilatkozat, 11.) Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. §-a szerinti („Üvegzseb" törvény), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételhez. 12.) A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerződéshez csatolt 3 db melléklet. A mellékletek a következők: 1 számú melléklet:
Az
Eljárás
ajánlattételi
Keretmegállapodás,
az
felhívása, eljárás
ajánlattételi
konzultációi
dokumentációja, a
keretében
lefolytatott
tárgyalások dokumentumai, Vállalkozó (mint Ajánlaitevő; ajánlata 2. számú melléklet:
Megrendelő felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízáshoz való
3. számú melléklet:
hozzájáruló nyilatkozata Pénzügyi ütemterv
13.) Mivel a Szerződés az Eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamely lényeges szerződéses feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül: ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentáció, a Keretmegállapodás, az eljárás konzultációi keretében lefolytatott tárgyalások dokumentumai, Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata, a kiegészítő tájékoztatások, valamint a jelen Szerződés (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum). Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén érvényében megelőzi az utána következőt. 14.) Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és az elválaszthatatlan mellékleteken kívül 5 számozott oldalt tartalmaz. 15.) Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján aláírták.
^Vfflfl/X
Megrendelő képviseletében: ^
OUTJUI dr, P a p b ^ Ferenc' polgárhi'é^ter/.jv ^0>..
Bp.,2012. OfryffiT',
\jJU\)
Bonyolító képviseletében: ^iáí^y^\\a\közó
Mazsu Gergely vezérigazgató Bp.,2012. ós- .£$ .
képviseletében:
t
Y.'/.Yk'V/. , íJ- "<-Va
Kósz tol pivJözs é( ügyvezető.Bp.,2012.^..
/í.2Ö_.K<3UjéKtó""
LÍGETSOR-BAU Kft. 1172 Bp. Liget sor 21. Tel/Fax: 253-0972
[email protected] Zuglói Vagyonkezelő Zrt. részére! A munka leírása: Budapest XIV., Bánki Donát park 12/g Aprófalva Óvoda - Karbantartási munkálatok - mód ÁRAJÁNLAT
Kelt: 2012.05.25. Szám:A-099/2/2012 KSH besorolás: 4521 Teljesítés: 2012. 05. 25. Készítette: Szabó Marietta
Költségvetés főösszesítő Anyagköltség
Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
912.470
2.555.803
1.1 Közvetlen önköltség összesen
912.470
2.555.803
Megnevezés
2.1 ÁFA vetítési alap 2.2 Áfa
3.468.273 936.434
27.00%
4.404.707
3. A munka ára
LIGETSOR-BAU KFT, 11/2 Bp.. Liget sor 21 Adós/árny i 3488888-2-42
Aláírás
f ...
\/\
Fejezet összesítő Fejezet megnevezése
Anyagköltség
Díjköltség
Tornaszoba festése Lépcsőház festése Emeleti közlekedő Emeleti öltöző Emeleti konyha Orvosi szoba Földszinti közlekedő Földszinti konyha Földszinti folyosó Földszinti öltöző Logopédia Csoportszoba átjáró ajtaja Építési törmelék
146.272 152.870 79.282 52.846 34.262 57.765 79.282 57.016 95.363 45.395 64.232 16.640 31.245
464.486 414.329 206.739 143.889 90.257 153.521 206.739 146.643 249.459 120.305 177.826 60.120 121.490
Fejezetek 1-97 munkanemei összesen
912.470
2.555.803
í
Tornaszoba festése Ssz. 1
2
3
4
5
6
Tételszám Tételkiírás
1. oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj
36-003-1.1.1.3.2-0218025 (6) ÖN Oldalfal vakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 101 m2 523
1.056
52.823
106.656
36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 101 m2 523
1.056
52.823
106.656
704
7.480
28.160
36-090-1.1.3-0550030 (3) ÖN Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel 40 m2 217 2.508
8.680
100.320
36-011-7-0310214 (18) Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen (repedésekre) 40 m2 187
47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen 20 m2 0
768
47-010-2.1.1-0157793(7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyalapozó 101 m2 147
432
15.360
14.847
43.632
iU Készült a TER(j>kft' .TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek ajánlataVKa/bantartás mód.slo8 || i p Z:\Project\Zugló\Vagyoiikeze1ö\OvodaUprófalva Óvoda Bánki Donát park 12g\lJgetsor 12g\lJgí
Tornaszoba festése Ssz.
Tételszám Tételkiírás
2. oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
A tétel ára Összesen (HUF) Anyag Munkadíj
47-011-15.1.1.1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített atapfeíületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 101 m2 44
624
4.444
63,024
K90-008-l-0110202(l) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,6 100 m2 8.625
703
5.175
422
K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,6 100 m2 0
426
Fejezet összesen:
256 146,272
464.486
K. Készült a TERC Kft. TERC V1P költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. ■: Z:\Project\Ziiglo\Vagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlíka&arbantartás mód.sloS
Lépcsőház festése Ssz,
1
Tételszám Tételkiírás
3. oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj
36-003-1.1.1.3.2-0218025 (6) ON Oldal falvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 116 m2 523
1.056
60.668
122.496
36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rímano 6-30 kézi gipszes vakolat 116 m2 523
1.056
60.668
122.496
36-011-7-0310214(18) Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen (repedésekre) 40 m2 187
704
7.480
28.160
47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen 24 iu2 0
768
47-010-2.1.1-0157793(7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítö alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyalapozó 116 m2 147
432
17.052
50.112
47-011-15.1.1,1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 116 m2 44
624
5.104
72.384
18.432
\h
Készült a TERC Kft. TERC VÍP költségvetés 2012,1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. / ) -" Z:\Project\Znglo\VagyonkezeIo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park l2g\Ligetsor ajánlata\Kaíbantartás mód.sloö
Lépcsőház festése Ssz. 7
8
Tételszám Tételkiírás
4. oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj
K90-008-1-0110202(1) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,22 100 m2 8.625
703
1.898
155
K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,22 100 m2 0
426
0
94
152.870
414.329
Fejezet összesen:
r-\,
/// Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. H^ Z:\Projcct\ZugIoWagyonkczelO\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park i2g\Ligetsor ajánlata\Kafbaritartás mód.slo8
Emeleti közlekedő Ssz. 1
3
5
Tételszám Tételkiírás
5. oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj
36-003-1.1.1.3.2-0218025 (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 62 m2 523
1.056
32.426
65.472
36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN Oldal falvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 62 m2 523
1.056
32.426
65.472
47-000-1.3.1.1 (9) ON Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen 13 m2 0
768
47-010-2.1.1-0157793 (7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyalapozó 62 m2 147
432
9.114
26.784
47-011-15.1.1.1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkei, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 62 m2 44
624
2.728
38.688
K90-008-l-0110202(l) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,3 100 m2 8.625
703
2.588
211
9.984
h^ Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 -BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. , y^ Z:\Prűjecl\Zugló\Vagyonkezelö\O\0da\Aprófalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlataÜÍ'atoaritartás mód.sIo8
Emeleti közlekedő Ssz. 7
Tételszám Tételkiírás
6. oldal Egységre jutó (HXJF) Anyag Munkadíj
K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,3 100 m2 0
A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj
426
Fejezet összesen:
0
128
79.282
206.739
tr-
Készllll a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adaltánal egyeznek. I S\ anfartás mód.slo8 Z:\Project\Zugto\VagyonkezelO\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor aján!ata\Kar&amart
Emeleti öltöző Ssz.
1
2
3
5
Tételszám Tételkiírás
7. oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
A tétel ára összeseu (HUF) Anyag Munkadíj
36-003-1.1.1.3,2-0218025 (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 39 m2 523
1.056
20.397
41.184
36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 39 m2 523
1.056
20.397
41.184
36-011-7-0310214(18) Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen (repedésekre) 20 m2 187
704
3.740
14.080
47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen 8 m2 0
768
47-010-2.1.1-0157793(7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyalapozó 39 ni2 147
432
5.733
16.848
47-011-15.1.1.1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér íji: 39 m2 44
624
1.716
24.336
6.144
f-v. Készült a TERC Kft. TERC VíPköltségvetés 2012.1 -BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. / )L Z:\Projecl\Ziiglo\Vagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park !2gVLigetsor ajáiilataVKarfaantaxtás mód.slo8
8. oldal
Emeleti öltöző Ssz. 7
8
Tételszám Tételkiírás
Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj
K90-008-1-ÖT10202(1) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,1 100 m2 8.625
703
863
70
K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,1 100 m2 0
426
0
43
52.846
143.889
Fejezet összesen:
U I)
íf:
Készült a TERC Kfl. TERC ViP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jeizésö tételek az adattárral egyeznek. l,/^ Z:\Project\ZugIoWagyonkczclo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park !2g\Ugetsor ajánlata\Karbantartás módslo8
Emeleti konyha Ssz. 1
2
3
4
5
6
Tételszám Tételkiírás
9. oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj
36-003-1.1.1.3.2-0218025 (6) ÖN Oldalfal vakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 27 m2 523
1.056
14.121
28.512
36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 27 m2 523
1.056
14.121
28.512
47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen 6 m2 0
768
0
4.608
47-010-2.1.1-0157793(7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítö alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyalapozó 27 m2 147
432
3.969
11.664
47-011-15.1,1,1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 27 m2 44
624
1.188
16.848
K90-008-l-0110202(l) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,1 100 m2 8.625
703
863
70
W
'
}
f
//h
Készült a THRC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek adattárral \H Z:\Project\Ziiglo\Vagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda BánkiazDonát park egyéniek. 12g\Ligelsor ajánlata\KVbantartás mód.sto8 Z'\Proiect\Zueló\Vaevonkezelö\Ovoda\ADrófalva Óvoda Bánki Donát oark 12g\Liee(sor ajánlata\Kaíbai
Emeleti konyha Ssz. 7
Tételszám Tételkiírás
10. oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,1 100 m2 0 Fejezet összesen:
426
A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj
0
43
34.262
90.257
Készült a TERC Kft TERC VTP költségvetís 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek[/ \^ Z:VProject\Zugló\Vagyonkezelő\Ovoda\Aprófalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánl ata\Káíbantartás mód.slo8
Orvosi szoba Ssz. 1
2
3
4
5
6
Tételszám Tételkiírás
11. oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj
36-003-1.1.1.3.2-0218025 (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 46 m2 523
1.056
24.058
48.576
36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 46 m2 523
1.056
24.058
48.576
47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen 10 m2 0
768
0
7.680
47-010-2.1.1-0157793 (7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyalapozó 46 m2 147
432
6.762
19.872
47-011-15.1.1.1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 46 m2 44
624
2.024
28.704
K90-008-l-0110202(l) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,1 100 ni2 8.625
703
863
70
ilr'
' '
íl\ l!
j
Készült a TERC Kft. TERC VÍP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. M Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezelö\Ovoda\Aprófalva Óvoda Bánki Donát park l2g\l.igetsor ajánlata^árbarííartás mód.sIoS
Orvosi szoba Ssz. 7
Tételszám Tételkiírás
12. oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,1 100 m2 0 Fejezet Összesen:
426
A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj
0
43
57.765
153.521
Készolt a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zugl6WagyonkezeloVOvoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajántata\Karbantartás mód.sloS
Földszinti közlekedő Ssz. 1
2
3
4
5
6
Tételszám Tételkiírás
13. oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj
36-003-1.1.1.3.2-0218025 (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 62 m2 523
1.056
32.426
65.472
36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN 01 dalfal vakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 62 m2 523
1.056
32.426
65.472
47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen 13 m2 0
768
0
9.984
47-010-2.1.1-0157793(7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyalapozó 62 m2 147
432
9.114
26.784
47-011-15.1.1.1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 62 m2 44
624
2.728
38.688
K90-008-1-0110202 (1) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,3 100 m2 8.625
703
2.588
211
H/1
f-w
VV
A
Készült a TERC KÍÍ. TERC VIP költségvetés 2Q12.1 -BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. i V-i Z:\Project\Zugl6\Vagyonkezel6\Ovoda\AprofalvaOvodaBankiDonatpark 12g\LigetsorajáJilata\kárbarítartás mód.slo8
Földszinti közlekedő Ssz. 7
Tételszám Tételkiírás
14. oldal Egységre jutó (HÜF) Anyag Munkadíj
K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,3 100 m2 0 Fejezet összesen;
■
/
426
A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj
0
128
79.282
206.739
!
Készült a TERC Kft TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattánal egyeznek. íjA Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park l2g\Ligetsor ajánlata\Karbantartás mód.sloS
15. oldal
Földszinti konyha Ssz.
1
2
3
4
5
6
Tételszám Tételkiírás
Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj
36-003-1.1.1.3.2-0218025 (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 44 m2 523
1.056
23.012
46.464
36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 44 m2 523
1.056
23.012
46.464
47-O00-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen 9 m2 0
768
0
6.912
47-010-2.1.1-0157793 (7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyalapozó 44 m2 147
432
6.468
19.008
47-011-15.1.1.1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 44 m2 44
624
1.936
27.456
K90-008-l-0110202(l) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,3 100 m2 8.625
703
2.588
211
J Készült a TERC Kft. TI-RC ViP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezelo\Ovoda\AprofaIva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlalatfíarbantartás mód.sloS
16. oldal
Földszinti konyha Ssz. 7
Tételszám Tételkiírás
Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,3 100 m2 0 Fejezet összesen;
426
A tétel ára összesen (HUF) Munkadíj Anyag
0
128
57.016
146.643
Készüli a TERC Kit. TERC VlPköltségvetís20i2,l -BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű telelek az adattárral egyeznek. ^ Z:\PFOjecl\Zugló\Vagyonkezelő\Ovo(Ia\Aprófalva Óvoda Bánki Donát park l2g\Ligetsor ajánlata\Kaibaniartas mod.sloü
Földszinti folyosó Ssz.
Tételszám Tételkiírás
1
2
17. oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj
36-003-1.1.1.3.2-0218025 (6) ON Oldal falvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 75 m2 523
1.056
39.225
79.200
36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN Oldal falvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 75 m2 523
1.056
39.225
79.200
47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Beísö festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen 15 ni2 0
768
47-010-2.1.1-0157793(7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyalapozó 75 m2 147
432
11.025
32.400
47-011-15.1.1.1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 75 m2 44
624
3.300
46.800
K90-008-l-0110202(l) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,3 100 m2 8.625
703
2.588
211
11.520
iK-.
.
■ ;
i'
Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 203 2.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. [yi* Z:\Project\ZugtoWagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlata\Kaibantartás mód.slo8
Földszinti folyosó Ssz. 7
Tételszám Tételkiírás
18. oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,3 100 m2 0
A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj
426
Fejezet Összesen:
0
128
95.363
249.459
iK ^
Készült a Ti-RC Kft. TI-RC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. \ÍL Z:\Project\ZugloWagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlata\KárbVntartas mód,slo8
Földszinti öltöző Ssz. 1
3
5
Tételszám Tételkiírás
19. oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj
36-003-1.1.1.3.2-0218025 (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsbóí, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rirriano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 36 m2 523
1.056
18.828
38.016
36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN Oldalfalvakoiat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 36 m2 523
1.056
18.828
38.016
47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen 8 m2 0
768
47-010-2.1.1-0157793 (7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítö alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyalapozó 36 m2 147
432
5.292
15.552
47-011-15.1.1.1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső faifesték, fehér 36 m2 44
624
1.584
22.464
K90-008-1-0110202(1) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,1 100 m2 8.625
703
863
70
-m,
6.144
\r-y-,
I,
Készüli a TERC Kft TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomaajával. Az ÖN jelzésű tételek az adaltánal egyeznek. ^ \ Z:\Projecl\ZugloWagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlalaVKarbantartás mód.slo8
Földszinti Öltöző Ssz. 7
Tételszám Tételkiírás
20. oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,1 100 m2 0
A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj
426
Fejezet összesen:
•< : !ÍI^ "
" í;
0
43
45.395
120.305
l/l
v Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adallárral egyeznek. -/\ Z:\Project\ZugloWagyordiczetoVOvoda\Aprofatva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligelsor ajántata\Kaíbanlarlás mod.sloS
Logopédia Ssz.
1
2
3
4
5
6
Tételszám Tételkiírás
21. oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj
36-003-1.1.1.3.2-0218025 (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése, kézi felhordással, . zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 47 m2 523
1.056
24.581
49.632
36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 47 m2 523
1.056
24.581
49.632
47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen 10 m2 0
768
0
7.680
47-000-7.1.2.1 (130) ÖN Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolatlan felületről 6 m2 19
1.104
114
6.624
47-000-7.3.1-0150112 (141) Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen Mestertapasz 6 m2 381 744
2.286
4.464
47-010-2.1.1-0157793(7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyalapozó 47 m2 147
6.909
20.304
.•'■"v'/v- •-
432 Í^K
V'V
I
V
//)
»
Készült a TiíRC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. [yi Z:\Project\ZiigIó\Vagyonke7c!ő\Ovoda\Aprófalva óvoda Banki Donát park 12g\Ligetsor ajánlataVKarbaiitartás mód.stoS
Logopédia Ssz. 7
8
9
10
11
12
22. oldal
Tételszám Tételkiírás
Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj
47-011-15.1.1.1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 47 m2 44
624
2.068
29.328
47-031-1.1.1.1-0130701 (1) Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen alapozófesték, fehér 6 m2 110
528
660
3.168
47-031-1.3.1.1-0130701 (21) Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen alapozófesték, fehér 6 m2 106
528
636
3.168
47-031-1.5.1.1-0130361 (35) Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen magasfényű zománcfesték, fehér 6 m2 112
600
672
3.600
K90-008-1-0110202 (1) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,2 100 m2 8.625
703
1.725
141
K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,2 100 m2 0
426
0
85
64.232
177.826
Fejezet összesen:
' ■Lf'.
"" \
í^,
'W
Vv l;
í)
/
IA
' ''' '' ' \ I ': Készüli a TI-RC Kft. Tl-RC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzési! télelek az adattánat egyeznek. \J'\ Z;\PfOJecl\Zug!ó\V3gyonkeze1ő\Ovoda\Aprófalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligelsor ajánlala\Karbanlartás mód.sloS
(
-1
Csoportszoba átjáró ajtaja Ssz.
Tételszám Tételkiírás M44-090-8.2 (14) Fa harmonikaajtó passzítása 3,5*2,1 m 1 db
23. oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
12.600
4.575
12.600
1.368
125
6.840
47-000-7.3.2-0150112 (142) Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Mestertapasz 15 m2 392 816
5.880
12.240
47-031-1.1.1.2-0130701 (2) Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen alapozófesték 15 m2 133
576
1.995
8.640
47-031-1.3.1.2-0130701 (22) Belső fafelületek fedőmázolása, műgyanta bázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen aíapozófesték 15 m2 133
552
1.995
8.280
47-031-1.5.1.2-0130361 (36) Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartaknu zománccal, tagolt felületen magasfényű zománcfesték 15 m2 138
768
2.070
11.520
16.640
60.120
4.575
47-000-7.1.2.2(131) Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről 5 ni2 25 3
4
5
A tétel ára Összesen (HUF) Anyag Munkadíj
Fejezet összesen:
|K...
1, \
/ ■ S
Készüli a TERC Kit. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlata\Karbantartás mód.slo8
Építési törmelék Ssz.
Tételszám Tételkiírás
24. oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj
A tétel ára Összesen (HUF) Anyag Munkadíj
21-011-11.6 (26) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe 1 db 31.245
31.245
21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 8 m3 0 740 M90-008-10 Festés után takarítás, sepregetés, felmosás Bútorok mozgatása 1 tétel 0
5.920
115.570
115.570
Fejezet összesen:
31.245
K
121.490
\,--\ /
Készült a TERC Kit. TERC VÍP költségvetés 2012. i - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. ^A Z:\Project\ZugI6\Vagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\LÍgetsor ajánlata\Karbantílrtás mód.sloS
2. számú melléklet
Tisztelt
(számlavezető neve és címe)
FELHATALMAZÓ LEVÉL Tisztelt h ö l g y e m / U r a m ! A 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet alapján megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás (ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:
A felhatalmazás időtartama:
visszavonásig
a) a beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell csatolni: lejári fizetési határidejű számla, az adott számlához tartozó teljesítésigazolás
További feltételek: a) beszedési megbízásonként! felső értékhatár:
Ft
b) benyújtási gyakoriság: napi c) fedezethiány eseten a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap d) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza Kelt,
, ... év
hó ... nap
Fizető fél számlatulajdonos
PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS
Intézmény: Szerződés száma:
1.számú részszámla, (25%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 30 nap nettó: 867 068 Ft ^___ ÁFA; 234 108 Ft
bruttó:
1101176 Ft
2.számú részszámla, (50%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 60 nap
nettó:
867 068 Ft
ÁFA;
234 108 Ft
bruttói
1101176 Ft
3.számú részszámla, (75%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 90 nap nettó: 867 068 Ft ÁFAj 234 108 Ft
bruttó:
1101176 Ft
4.számú részszámla, (100%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 120 nap nettó: 867 069 Ft ÁFAj 234 109 Ft
_
bruttó:
1101178 Ft