13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Budapest, 2008. január 26., szombat

TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r.

Egyes építési tárgyú kormányrendeletek módosításáról . . . . . . . . .

622

10/2008. (I. 26.) Korm. r.

A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . .

631

A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . .

631

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról és egyes rendelkezéseinek hatálybaléptetésérõl, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérõl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

635

2/2008. (I. 26.) ME h.

Szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl . . . . . . . . . . . . . . .

636

3/2008. (I. 26.) ME h.

Szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl . . . . . . . . . . . . . . .

637

4/2008. (I. 26.) ME h.

Szakállamtitkár kinevezésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

637

11/2008. (I. 26.) Korm. r.

13. szám

Ára: 465,– Ft

Oldal

12/2008. (I. 26.) Korm. r.

622

MAGYAR KÖZLÖNY

II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelete egyes építési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének f), d) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti feladatkörében a következõket rendeli el:

1. § Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épfelbír.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép: „1. § Az építésfelügyeleti bírság (a továbbiakban: bírság) alapja a) az 1. melléklet I. rész 1–7. pontjában meghatározott jogsértõ cselekmény fennállása esetén: az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épbír.) 3. § (1) bekezdés szerint számított építmény érték, b) az 1. melléklet I. rész 8–16. pontja valamelyikének fennállása esetén: az Épbír. 3. § (1) bekezdés a) pont szerint számított építmény érték és az Épbír. 2. melléklet szerint a készültségi állapothoz rendelt szorzószám szorzata, c) az a)–b) pont hatálya alá nem tartozó sajátos építményfajták esetén: a kivitelezésre vonatkozó szerzõdésben megállapított általános forgalmi adó nélkül számított kivitelezési érték (a továbbiakban: szerzõdéses érték).”

2. § (1) Az Épfelbír. 2. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: „(1) A bírság mértéke – a (2)–(3) bekezdés szerinti eltéréssel – a) az 1. melléklet I. részében meghatározott jogsértõ cselekmény fennállása esetén: az 1. §-ban meghatározott érték és az 1. melléklet I. részében meghatározott jogsértõ cselekményhez tartozó szorzószám szorzata, de legfeljebb az ott megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

2008/13. szám

b) az 1. melléklet II. részében meghatározott jogsértõ cselekmény fennállása esetén: az adott jogsértõ cselekményhez rendelt bírságösszeg. (2) A bírság mértéke az (1) bekezdés szerint megállapított bírságösszeg a) 150%-a aa) a mûemléki vagy a helyi védelem alatt álló építményen végzett építési tevékenység esetében, ab) védetté nyilvánított régészeti lelõhelyen, mûemléki területen (mûemléki környezetben, mûemléki jelentõségû területen, történeti tájon), helyi védelem alatt álló, a világörökség részét képezõ vagy védett természeti területen épített építmény, illetve végzett építési tevékenység esetében; b) 50%-a építmény bontása esetében. (3) A bírság mértéke az (1)–(2) bekezdés szerint megállapított bírságösszeg 150%-a – az 1. melléklet I. rész 16. pontban meghatározott jogsértõ cselekmény kivételével –, ha kiszabására azzal szemben kerül sor, akit 3 éven belül legalább két alkalommal jogerõsen építésfelügyeleti bírsággal sújtottak.” (2) Az Épfelbír. 2. §-ának (8)–(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: „(8) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott építésfelügyeleti hatóság által jogerõsen megállapított bírság az építésügyi célelõirányzatot illeti. (9) A sajátos építményfajták körében, a (8) bekezdésben meghatározottól eltérõ építésfelügyeleti hatóság által jogerõsen kiszabott bírságot az építményfajta szerint illetékes miniszter által meghatározott elõirányzat számlájára kell befizetni.”

3. § Az Épfelbír. a következõ 2/A. §-sal egészül ki: „2/A. § (1) Az építési mûszaki ellenõr az 1. melléklet I. rész 7. pontja szerinti esetben, mentesül a bírság megfizetése alól, ha bizonyítja, hogy az adott jogsértõ cselekményt az építési naplóban rögzítette és arról az építtetõt tájékoztatta. (2) Az építési mûszaki ellenõrrel szemben az 1. melléklet I. rész 5., 9., 13–16. pontja szerint megállapított bírság az építtetõt terheli, ha az építési mûszaki ellenõr bizonyítja, hogy az adott jogsértõ cselekményt az építési naplóban rögzítette, e tényrõl az építtetõt tájékoztatta, és az építtetõ ennek ellenére a szükséges intézkedés megtételét elmulasztotta. (3) Ha a kivitelezõ az építési napló vezetésével a felelõs mûszaki vezetõt bizonyíthatóan megbízza, akkor az építési napló hiánya vagy az építési napló vezetésére vonatkozó szabályok megsértése miatt a kivitelezõt terhelõ 1. melléklet I. rész 15. pontjában és a II. részben meghatározott bír-

2008/13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

ságtétel 50%-a a felelõs mûszaki vezetõt, 50%-a a kivitelezõt terheli. (4) Az építtetõvel szemben az 1. melléklet szerint megállapított építésfelügyeleti bírság a beruházáslebonyolítót terheli, ha a külön jogszabályban meghatározott építtetõi feladat teljesítését, vagy annak részét a beruházáslebonyolító átvállalta. A meghatározott építtetõi feladat- és felelõsségi kör beruházáslebonyolító részére történõ átadásának bizonyítása, az építtetõt terheli.”

4. § (1) Az Épfelbír. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: „(1) A bírság az építésfelügyeleti hatóságnak a jogsértõ cselekményrõl való tudomásszerzésétõl számított egy éven belül, de legkésõbb a cselekmény elkövetésétõl számított 5 éven belül szabható ki. Az egyéves idõtartam kezdetét – új eljárás esetén – az új eljárást elrendelõ jogerõs határozat keltétõl kell számítani.” (2) Az Épfelbír. 3. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A bírság kiszabásáról szóló jogerõs és végrehajtható határozat jogerõs záradékkal ellátott 1 példányát az építésfelügyeleti hatóság 8 napon belül köteles megküldeni] „e) a 2. § (8) bekezdésben meghatározott építésfelügyeleti hatóság eljárása esetén az építésügyi célelõirányzat, a 2. § (9) bekezdésben meghatározott építésfelügyeleti hatóság eljárása esetén a sajátos építményfajták szerinti elõirányzat felügyeletét ellátó szervnek (a továbbiakban: felügyeleti szerv), e rendelet 2. melléklete szerinti adatlappal együtt.” (3) Az Épfelbír. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: „(3) A befizetés megtörténtét a befizetést követõ 3 munkanapon belül a kötelezett igazolja a bírságot megállapító elsõfokú építésfelügyeleti hatóság részére.”

5. § (1) Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épbír.) 3. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: „(1) A bírság alapja az építmény számított értéke. Az építmény számított értéke a) az elkészült, kivitelezés alatt álló, megsemmisült építmény, építményrész rendeltetéséhez, a megmozgatott földmennyiséghez hozzárendelt 1. melléklet szerinti egységár, és b) az építmény, építményrész, a megmozgatott földmennyiség – építésügyi hatósági engedély, építészeti-mûszaki tervdokumentáció, felmérés alapján számított – brut-

623

tó (határoló szerkezetekkel együtt mért) térfogatának, felületének (vagy az 1. melléklet 1–9. pontjaiban felsorolt építmények alapterületének), magasságának, darabszámnak szorzata. A bírság mértékét – a 2. melléklet figyelembevételével – a 3. melléklet szerint kell kiszámítani. (2) A bírság összegét az alábbi %-os értékek alapján kell meghatározni: a) engedély nélküli építés esetén 50%, b) engedélytõl eltérõ építés esetén 40%, c) engedély nélkül végzett bontás esetén 30%, d) engedélyhez nem kötött, de szabálytanul végzett építés esetén 20%, e) bejelentés nélkül végzett építés és bontás esetén 20%, f) helyi védelem alatt álló épületen végzett építés és bontás esetén 70%, ha a szabálytalanság a védettség elrendelésének alapjául szolgáló építmény(rész)t érinti, g) világörökség területén és mûemléki védelem alatt álló ingatlanon meglévõ, nem védett épületen történõ építés és bontás esetén 80%.” (2) Az Épbír. 3. mellékletének 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: „1. Meg kell állapítani a megépített, kivitelezés alatt álló építmény, építményrész, megmozgatott földmennyiség építésügyi hatósági engedély, illetve a felmérési terv szerinti bruttó (határoló szerkezetekkel együtt mért) térfogatát, felületét, magasságát, darabszámát, illetõleg az 1. melléklet 1–9. pontjaiban felsorolt építmények alapterületét függetlenül annak tényleges készültségi fokától.”

6. § (1) Az építési mûszaki ellenõri, valamint a felelõs mûszaki vezetõi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Émer.) 10. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A területi kamara törli a névjegyzékbõl azt a személyt,] „e) akit az építésfelügyeleti hatóság ea) az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épfelbír.) 1. melléklet I. rész 16. pontban meghatározott jogsértõ cselekmény miatt 3 éven belül két alkalommal jogerõsen építésfelügyeleti bírsággal sújtott, eb) az Épfelbír. 1. melléklet I. rész 16. pontban meghatározott jogsértõ cselekmény kivételével 3 éven belül öt alkalommal jogerõsen építésfelügyeleti bírsággal sújtott.” (2) Az Émer. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: „(2) Ha a névjegyzékbõl való törlésre az (1) bekezdés ea), eb), f) pontja alapján került sor, a szakmagyakorlási tevékenységet végzõ személy a határozat jogerõre emelke-

624

MAGYAR KÖZLÖNY

2008/13. szám

désétõl számított 3 éven belül a névjegyzékbe nem vehetõ fel.”

b) 3. mellékletének 1.4. pontjában a „felületét” szövegrész helyébe a „felületét, alapterületét” szövegrész lép.

(3) Az Émer. 10. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: „(5) A területi kamara felfüggeszti annak a személynek a szakmagyakorlási jogosultságát, a) legfeljebb fél év idõtartamra, akit egy éven belül két alkalommal figyelmeztetésben részesített, b) legfeljebb egy év idõtartamra, akit az építésfelügyeleti hatóság az Épfelbír. 1. melléklet I. rész 16. pontban meghatározott jogsértõ cselekmény miatt jogerõsen építésfelügyeleti bírsággal sújtott és a jogsértés súlyos testi sértést, egészségkárosodást vagy halált okozott, c) legfeljebb egy év idõtartamra, akit az építésfelügyeleti hatóság az Épfelbír. 1. melléklet I. rész 16. pontban meghatározott jogsértõ cselekmény kivételével egy éven belül három alkalommal jogerõsen építésfelügyeleti bírsággal sújtott.”

(3) Az egyes építésügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 246/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1–16. §-a, a 17. §-ának (1)–(3) bekezdése és (5) bekezdése a hatályát veszti.

7. § Az Épfelbír. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép és az Épbír. 1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

8. § Az építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 7. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) Az építésfelügyeleti hatóság a) az építésügyi hatóságnak az építési engedély számát, az ingatlan helyrajzi számát és az építési tevékenység megkezdésének tervezett idõpontját, b) a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 3/A. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség építkezés helye szerint illetékes területi felügyelõségének, c) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú melléklete G) részének 6. pontja szerinti adatokat az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnak minden hónap 5. napjáig küldi meg.”

9. § (1) Ez a rendelet 2008. február 2-án lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követõen indult ügyekben kell alkalmazni. (2) Az Épbír. a) 3. §-ának (5) bekezdésében „az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe „a (2) bekezdésben” szövegrész,

(4) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a) 1/A. mellékletének aa) ,,Mosonmagyaróvár ellátási illetékességi területe Mosonmagyaróvár, Bezenye, Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdõ, Halászi, Károlyháza, Levél, Lipót, Rajka, Újrónafõ, Várbalog, készenléti illetékességi területe Ásványráró, Darnózseli, Dunaremete, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Kimle, Kisbodak, Máriakálnok, Mosonszolnok, Püski” szövegrésze helyébe „Mosonmagyaróvár ellátási illetékességi területe Mosonmagyaróvár, Bezenye, Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdõ, Halászi, Károlyháza, Levél, Rajka, Újrónafõ, Várbalog, készenléti illetékességi területe Ásványráró, Darnózseli, Dunaremete, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Kimle, Kisbodak, Lipót, Máriakálnok, Mosonszolnok, Püski” szövegrész lép, ab) ,,Debrecen készenléti illetékességi területe Bocskaikert” szövegrésze a hatályát veszti, ac) ,,Hajdúhadház ellátási illetékességi területe Hajdúhadház, készenléti illetékességi területe Hajdúsámson, Nyíracsád, Fülöp, Nyírábrány” szövegrésze helyébe „Hajdúhadház ellátási illetékességi területe Hajdúhadház, készenléti illetékességi területe Bocskaikert, Hajdúsámson” szövegrész lép, ad) ,,Kaba ellátási illetékességi területe Kaba, Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Újiráz” szövegrésze helyébe „Kaba ellátási illetékességi területe Kaba”, „Komádi ellátási illetékességi területe Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Újiráz” szövegrész lép, ae) ,,Vámospércs ellátási illetékességi területe Vámospércs, Nyírmártonfalva, Újléta” szövegrésze helyébe „Vámospércs ellátási illetékességi területe Vámospércs, Fülöp, Nyíracsád, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Újléta” szövegrész lép, af) ,,Gyöngyös ellátási illetékességi területe Gyöngyös, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyössolymos, Kisnána, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek, készenléti illetékességi területe Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Szûcsi, Halmajugra, Karácsond, Ludas, Abasár, Markaz” szövegrésze helyébe „Gyöngyös ellátási illetékességi területe Gyöngyös, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Kisnána, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szûcsi,Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek, készenléti illetékességi területe Halmajugra, Karácsond, Ludas, Abasár, Markaz” szövegrész lép,

2008/13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

ag) ,,Karcag ellátási illetékességi területe Karcag, Kunmadaras, készenléti illetékességi területe Berekfürdõ, Kenderes” szövegrésze helyébe „Karcag ellátási illetékességi területe Karcag, Berekfürdõ, Kunmadaras, készenléti illetékességi területe Kenderes” szövegrész lép, ah) ,,Nagykáta ellátási illetékességi területe Nagykáta, Pánd, Szentlõrinckáta, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecsõ, Tápiószentmárton, készenléti illetékességi területe Farmos, Kóka, Sülysáp, Szentmártonkáta, Tápiógyörgye, Tápiószele, Tóalmás” szövegrésze helyébe „Nagykáta ellátási illetékességi területe Nagykáta, Kóka, Pánd, Szentlõrinckáta, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecsõ, Tápiószentmárton, készenléti illetékességi területe Farmos, Sülysáp, Szentmártonkáta, Tápiógyörgye, Tápiószele, Tóalmás” szövegrész lép, ai) ,,Szentendre ellátási illetékességi területe Szentendre, Pilisszentlászló, készenléti illetékességi területe Budakalász, Csobánka, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu” szövegrésze helyébe „Szentendre ellátási illetékességi területe Szentendre, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, készenléti illetékességi területe Budakalász, Csobánka, Leányfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu” szövegrész lép, aj) ,,Csurgó ellátási illetékességi területe Csurgó, Berzence, Csurgónagymarton, Gyékényes, Õrtilos, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Somogycsicsó, Somogyudvarhely, Zákány, Zákányfalu készenléti illetékességi területe Iharos, Iharosberény, Inke, Pogányszentpéter” szövegrésze helyébe „Csurgó ellátási illetékességi területe Csurgó, Berzence, Csurgónagymarton, Gyékényes, Iharos, Iharosberény, Inke, Õrtilos, Pogányszentpéter, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Somogycsicsó, Somogyudvarhely, Zákány, Zákányfalu” szövegrész lép, ak) ,,Kõszeg ellátási illetékességi területe Kõszeg, Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod, készenléti illetékességi területe Bozsok, Cák, Gyöngyösfalu, Kõszegdoroszló, Kõszegpaty, Kõszegszerdahely, Lukácsháza, Nemescsó, Peresznye, Pusztacsó, Velem” szövegrésze helyébe „Kõszeg ellátási illetékességi területe Kõszeg, Bozsok, Cák, Horvátzsidány, Gyöngyösfalu, Kiszsidány, Kõszegdoroszló, Kõszegpaty, Kõszegszerdahely, Lukácsháza, Nemescsó, Ólmod, Peresznye, Pusztacsó, Velem” szövegrész lép, al) ,,Balatonalmádi ellátási illetékességi területe Balatonalmádi” szövegrésze helyébe „Balatonalmádi ellátási illetékességi területe Balatonalmádi, készenléti illetékességi területe Litér” szövegrész lép, am) ,,Balatonfüred ellátási illetékességi területe Balatonfüred, Aszófõ, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Balatonszõlõs, Balatonudvari, Dörgicse, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Zánka, Vászoly, készenléti illetékességi területe Litér, Csopak, Paloznak, Pécsely, Tihany” szövegrésze helyébe „Balatonfüred ellátási illetékességi területe Balatonfüred, Aszófõ, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Balatonszõlõs, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Zánka,

625

Vászoly, készenléti illetékességi területe Tihany” szövegrész lép; b) 1/B. mellékletének ba) ,,Kimle ellátási illetékességi területe Ásványráró, Darnózseli, Dunaremete, Hédervár, Kimle, Kisbodak, Püski” szövegrésze helyébe „Kimle ellátási illetékességi területe Ásványráró, Darnózseli, Dunaremete, Hédervár, Kimle, Kisbodak, Lipót, Püski” szövegrész lép, bb) ,,Nyíracsád ellátási illetékességi területe Nyíracsád” szövegrésze a hatályát veszti, bc) ,,Fülöp ellátási illetékességi területe Fülöp, Nyírábrány” szövegrésze a hatályát veszti, bd) ,,Gyöngyöspata ellátási illetékességi területe Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Szûcsi” szövegrésze a hatályát veszti, be) ,,Berekfürdõ ellátási illetékességi területe Berekfürdõ” szövegrésze a hatályát veszti, bf) ,,Bénye ellátási illetékességi területe Bénye, Gomba, Nyáregyháza, Vasad” szövegrésze helyébe „Nyáregyháza ellátási illetékességi területe Bénye, Gomba, Nyáregyháza, Vasad” szövegrész lép, bg) ,,Bernecebaráti ellátási illetékességi területe Bernecebaráti, Kemence, Tésa, Vámosmikola” szövegrésze helyébe „Vámosmikola ellátási illetékességi területe Bernecebaráti, Kemence, Tésa, Vámosmikola” szövegrész lép, bh) ,,Kóka ellátási illetékességi területe Kóka” szövegrésze a hatályát veszti, bi) ,,Pilisszentkereszt ellátási illetékességi területe Pilisszentkereszt” szövegrésze a hatályát veszti, bj) ,,Iharosberény ellátási illetékességi területe Iharos, Iharosberény, Inke, Pogányszentpéter” szövegrésze a hatályát veszti, bk) ,,Lukácsháza ellátási illetékességi területe Lukácsháza, Bozsok, Cák, Gyöngyösfalu, Kõszegdoroszló, Kõszegpaty, Kõszegszerdahely, Nemescsó, Peresznye, Pusztacsó, Velem” szövegrésze a hatályát veszti, bl) ,,Tihany ellátási illetékességi területe Tihany, Pécsely” szövegrésze helyébe „Tihany ellátási illetékességi területe Tihany” szövegrész lép, bm) ,,Csopak ellátási illetékességi területe Csopak, Paloznak” szövegrésze a hatályát veszti. (5) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. mellékletében a) az építésügyi hatóságok üzemeltetéséhez biztosított eszközök cím alatt a „2 fõ, köztisztviselõnként” szövegrész helyébe „2 köztisztviselõnként” szövegrész lép, b) az építésfelügyeleti hatóságok üzemeltetéséhez biztosított eszközök cím alatt ba) a „Szintezõmûszer – hatóságonként 3 db” szövegrész helyébe „Szintezõmûszer – közigazgatási hivatali székhelyenként és kirendeltségenként 1 db” szövegrész lép, bb) a „Kézilézertávmérõ – köztisztviselõnként 1 db” szövegrész helyébe „Kézilézertávmérõ – 2 köztisztviselõnként 1 db” szövegrész lép,

626

MAGYAR KÖZLÖNY

2008/13. szám

bc) a „Gépkocsi – hatóságonként minimum 1 db” szövegrész helyébe „Gépkocsi – közigazgatási hivatali székhelyenként minimum 1 db” szövegrész lép,

(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 393/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet melléklete 2008. február 2-án a hatályát veszti.

bd) a „III. Irodai nyomtatók Irodai lézernyomtató (minimum 18 lap/perc) – hatóságonként minimum 1 db” szövegrész a hatályát veszti.

(7) Ez a rendelet 2008. február 3-án a hatályát veszti. A miniszterelnök helyett:

(6) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006.

Kiss Péter s. k., a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

1. melléklet a 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelethez „1. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez I. rész Építésfelügyeleti bírság alanyaira alkalmazandó szorzószámok és a kiszabható legmagasabb bírságösszeg forintban

Számított építmény érték 1. § a) pont

Bírság alapja

Építési mûszaki ellenõr

Kivitelezõ

Felelõs mûszaki vezetõ

Kivitelezési dokumentációt készítõ tervezõ (a továbbiakban: tervezõ)

–

–

–

–

0,01 0,005 legfeljebb legfeljebb 500 000 500 000

–

–

–

0,005 legfeljebb 500 000

–

–

–

0,01 legfeljebb 1 000 000

–

–

0,007 legfeljebb 1 000 000

–

0,01 legfeljebb 1 000 000

–

0,003 legfeljebb 300 000

–

A jogsértõ cselekmény Építtetõ

1. Építési mûszaki ellenõr alkalmazásának mellõzése [megítélése az építõipari kivitelezési tevékenységrõl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ékt.) 15. § (1) bekezdés alapján] 2. Nem megfelelõ jogosultsággal rendelkezõ építési mûszaki ellenõr megbízása, megbízás elfogadása [megítélése az építési mûszaki ellenõri, valamint a felelõs mûszaki vezetõi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: szakmajog.) 2. § (1) bekezdés alapján] 3. Nem megfelelõ jogosultsággal rendelkezõ tervezõ megbízása, megbízás elfogadása, ha építtetõ a megbízó [megítélése a településtervezési és az építészetimûszaki tervezési, valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: tervjog.) 9. § (1) bekezdés alapján] 4. Nem megfelelõ jogosultsággal rendelkezõ tervezõ megbízása, megbízás elfogadása, ha kivitelezõ a megbízó [megítélése a tervjog. 9. § (1) bekezdés alapján] 5. Tervezõi nyilatkozat ellenére a kivitelezési terv nincs összhangban az építési engedélyezési tervvel [megítélése az Ékt. 8. § (5) bekezdésének dc) pontja és a 16. § (6) bekezdés alapján] 6. Az építési mûszaki ellenõrre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok megsértése [megítélése a szakmajog. 12. § (1) bekezdése alapján] 7. Építõipari kivitelezési tevékenység végzése kivitelezési dokumentáció nélkül [megítélése az Ékt. 16. § (1) bekezdés alapján]

0,005 legfeljebb 1 000 000

–

0,005 0,007 legfeljebb legfeljebb 500 000 500 000

0,01 – – legfeljebb 500 000 0,005 0,003 0,005 0,005 legfeljebb legfeljebb legfeljebb legfeljebb 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

–

–

2008/13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

627

Építésfelügyeleti bírság alanyaira alkalmazandó szorzószámok és a kiszabható legmagasabb bírságösszeg forintban

Készültségi foknak megfelelõ számított építmény érték 1. § b) pont

Bírság alapja

A jogsértõ cselekmény Építtetõ

Építési mûszaki ellenõr

8. Nem megfelelõ jogosultsággal rendelkezõ kivitelezõ 0,005 – megbízása, megbízás elfogadása legfeljebb [megítélése az Étv. 39. § (1) bekezdés a) pont alap500 000 ján] 9. Építõipari kivitelezési tevékenység végzése, felelõs – 0,003 mûszaki vezetõ nélkül legfeljebb [megítélése az Étv. 39. § (1) bekezdés b) pont alap500 000 ján] 10. Nem megfelelõ jogosultsággal rendelkezõ felelõs – – mûszaki vezetõ megbízása, megbízás elfogadása [megítélése a szakmajog. 2. § (1) bekezdés alapján] 11. Építési szakmunka végeztetése a tevékenységre elõírt – – szakmai feltétel hiányában, szabálytalanul foglalkoztatott személyenként megállapítva [megítélése az Étv. 39. § (2) és (3) bekezdés alapján] – – 12. A felelõs mûszaki vezetõre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok megsértése [megítélése a szakmajog. 12. § (2) bekezdés alapján] 13. Nem megfelelõ építési anyagok, szerkezetek és ter– 0,003 mékek felhasználása, beépítése legfeljebb [megítélése az Étv. 41. § (1) bekezdés alapján] 500 000 14. Kivitelezési dokumentációtól eltérõ kivitelezés – 0,003 [megítélése az Ékt. 16. § (1) bekezdés alapján] legfeljebb 500 000 – 0,003 15. Az építési napló hiánya (csak a kitöltött címlappal és legfeljebb nyilvántartási résszel rendelkezõ építési naplót lehet 500 000 meglévõnek tekinteni) [megítélése az Ékt. 18. § (1) bekezdés alapján] 16. Az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszé– 0,005 lyeztetõ állapot elõidézése legfeljebb [megítélése az Étv. 31. § (2) bekezdés alapján] 1 000 000

Felelõs mûszaki vezetõ

Kivitelezési dokumentációt készítõ tervezõ (a továbbiakban: tervezõ)

0,01 legfeljebb 1 000 000

–

–

0,01 legfeljebb 2 000 000

–

–

Kivitelezõ

0,007 0,01 legfeljebb legfeljebb 1 000 000 500 000 0,003 0,003 legfeljebb legfeljebb 1 500 000 500 000

–

–

0,01 legfeljebb 500 000 0,005 legfeljebb 500 000 0,005 legfeljebb 500 000 –

–

0,01 0,02 legfeljebb legfeljebb 10 000 000 2 000 000

–

–

0,005 legfeljebb 2 000 000 0,005 legfeljebb 1 000 000 0,01 legfeljebb 3 000 000

–

–

–

II. rész Bírság összege [az Épbír. 3. § (1) bekezdés a) pont szerint számított építmény érték alapján] Építésfelügyeleti bírság alanya

A jogsértõ cselekmény

1. A bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása [megítélése az Étv. 39. § (1) bekezdés d) pont szerint és az Ékt. 23. §-a alapján] Építtetõ

2. Írásbeli építési szerzõdés, valamint a kiviteli dokumentáció készítésére vonatkozó írásbeli tervezési szerzõdés hiánya [megítélése az Ékt. 3. § (1) és (2) bekezdés, valamint az Ékt. 8. § (1) és (2) bekezdés alapján]

30 millió Ft 30 millió Ft és 30 millió Ft számított építményszámított építményérték alatt érték felett

–

100 000 Ft

100 000 Ft

150 000 Ft

628

MAGYAR KÖZLÖNY

2008/13. szám Bírság összege [az Épbír. 3. § (1) bekezdés a) pont szerint számított építmény érték alapján]

Építésfelügyeleti bírság alanya

Kivitelezõ

Kivitelezési dokumentációt készítõ tervezõ

A jogsértõ cselekmény

30 millió Ft 30 millió Ft és 30 millió Ft számított építményszámított építményérték alatt érték felett

3. Az építési napló vezetésére vonatkozó követelmények megsértése [megítélése az Ékt. 19. § bekezdés alapján]

50 000 Ft

150 000 Ft

4. Írásbeli építési szerzõdés hiányában építõipari kivitelezési tevékenység végzése és alvállalkozói szerzõdés esetén végeztetése [megítélése az Ékt. 3. § (1) és (2) bekezdés alapján]

100 000 Ft

150 000 Ft

5. Kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó írásbeli szerzõdés hiánya ha kivitelezõ a megbízó [megítélése az Ékt. 8. § (1) és (2) bekezdés alapján]

100 000 Ft

150 000 Ft

6. Írásbeli tervezési szerzõdés hiányában elkészített és felhasználásra került kiviteli dokumentáció [megítélése az Ékt. 8. § (1) és (2) bekezdés alapján]

100 000 Ft

150 000 Ft

” 2. melléklet a 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelethez „1. melléklet a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez Építmény egységára A szabálytalan építmény rendeltetése

Mértékegység

Egységár

1.1. Legfeljebb két önálló rendeltetési egységet tartalmazó családi-, üdülõ-, hétvégi ház

E Ft/m2

140

1.2. Többlakásos, társasházi, telepszerû közösségi lakóépület, szálláshely szolgáltató épület, épületrész (szociális-, nyugdíjas-, szeretetotthon, diák-, munkás-, hajléktalanszálló kollégium, árvaház, szálloda, hotel, motel, panzió, fogadó stb.)

E Ft/m2

160

1.3. Egyéb pihenõ-nyaraló épület, épületrész (ifjúsági szálló, turistaház, menedékház, kemping stb.)

E Ft/m2

120

2.1. Kis- és nagykereskedelmi építmény, építményrész (bevásárlóközpont, üzletközpont, áruház, vásárcsarnok, fedett piac stb.) Vendéglátó-szórakoztató építmény, építményrész (játékterem, kaszinó, mulató, bár, diszkó, varieté, szex-shop stb.)

E Ft/m2

190

2.2. Egyéb kiskereskedelmi építmény, építményrész (önálló üzlet, butik, sportfogadás, szervezõiroda, kölcsönzõ stb.) Egyéb szolgáltatási egység (fogyasztási-cikk javítás, szolgáltató felvevõhelyek, ruhatisztító, személyi szolgáltató, fodrász, kozmetika, szolárium stb.) Egyéb vendéglátó építmény, építményrész (étterem, ételbár, büfé, kisvendéglõ, kávézó, borozó, sörözõ, cukrászda stb.)

E Ft/m2

140

3.1. Közösségi szórakoztató építmény, építményrész (színház, operaház, filmszínház, koncert- és hangversenyterem, cirkusz, stúdióház, táncház stb.) Sportépítmény, építményrész (stadion, sportcsarnok, fedett sportpálya, -uszoda, sporttelep, fedett lovarda, strandfürdõ stb.)

E Ft/m2

190

3.2. Mûvelõdési építmény, építményrész (mûvelõdési ház, faluház, könyvtár, múzeum, mûvészeti galéria, kiállítóterem, levéltár stb.) Alsó- és középfokú nevelési és oktatási épület (bölcsõde, óvoda, csecsemõotthon, általános iskola, középiskola, szakközépiskola, szakmunkásképzõ, nevelõotthon stb.) Felsõoktatási épület (egyetem, fõiskola, továbbképzõ központ, speciális nyelviskolák stb.)

E Ft/m2

130

2008/13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

629

A szabálytalan építmény rendeltetése

Mértékegység

Egységár

3.3. Egyéb szabadidõ és sport építmény, építményrész (tornaterem, edzõterem, csónakház, sportpályákat kiszolgáló építmény, öltözõ, zuhanyozó, iroda stb.)

E Ft/m2

120

4. Egészségügyi és szociális építmény, építményrész (klinika, kórház, szanatórium, gyógyfürdõ, szülõotthon, rehabilitációs központ, rendelõintézet, orvosi rendelõ, mentõállomás, állatkórház, egészségügyi laboratórium, nem fekvõbeteg-ellátó gyógykezelõ egység stb.)

E Ft/m2

190

5.1. Egyházi épület, épületrész (templom, kápolna, parókia, plébánia, rendház, kolostor, ravatalozó) Igazgatási épület, épületrész (önkormányzati és kormányhivatal, iroda, bíróság, parlament, egyéb közigazgatási épület, rendõrkapitányság, büntetés-végrehajtó, javítóintézet, laktanya, tûzoltóság, lõtér, kiképzõ központ, határátkelõ stb.)

E Ft/m2

130

5.2. Egyéb közhasználatú épület, épületrész (bank, postahivatal, konferenciaközpont, irodaház stb.)

E Ft/m2

190

6.1. Ipari építmény, építményrész (gyár, mûhelycsarnok, szerelõüzem, üzemi konyha, nyomda, technológiai rendszereket befoglaló üzemi építmény, csarnok stb.)

E Ft/m2

190

6.2. Egyéb ipari építmény, építményrész (jármûjavító, kazánház, hõközpont, mérlegház, mosoda, vágóhíd, sörfõzde, raktár stb.)

E Ft/m2

100

7.1. Nagyforgalmú közlekedési építmény, építményrész (pályaudvar, terminálok, állomásépület, repülõtér, metróállomás, váróterem stb.)

E Ft/m2

190

7.2. Egyéb közlekedéssel kapcsolatos építmény, építményrész (parkolóház, buszgarázs, remiz, gépjármûmosó, töltõállomás stb.)

E Ft/m2

130

8. Mezõgazdasági építmény, építményrész (istálló, ól, állatmenhely stb.), (terménytároló, szárító, magtár, malom, hûtõház, palackozó, gyümölcsfeldolgozó, kertészeti melegház, üvegház, fóliasátor stb.)

E Ft/m2

100

9. Egyéb, a fentiekbe nem sorolt építmény, építményrész (gépkocsitároló, fedett gépjármûbeálló, kerékpártároló, felvonulási épület, állatház, növényház, nyilvános WC-mosdó, polgári lõtér, kiállítási területen pavilon és elsõsegélynyújtó épület, kripta, krematórium, egyéb háztartási tároló stb.)

E Ft/m2

100

10.1. Terepszint alatti építmény, építményrész (terepszint alatti garázs, mélygarázs, aluljáró, óvóhely, borpince stb.)

E Ft/m3

20

10.2. Térfogatban mérhetõ egyéb építmények (kerti úszó- és fürdõmedence, siló, ömlesztett anyag- és folyadéktároló, trágyatároló, komposztáló, egyéb tartály, zárt szennyvíztároló stb.)

E Ft/m3

20

11.1. Felületben mérhetõ építmények, építményrészek (sportpálya, lelátó, idényjellegû sportpálya lefedés, szabadtéri színpad, vendéglátóterasz, játszótér, park stb.)

E Ft/m2

50

11.2. Kerítés, támfal, terasz, erkély, lépcsõ, építmény tartószerkezete (födém, felmenõ szerkezeti fal, tetõszerkezet), mozgólépcsõ, mozgójárda, kerti szabad lépcsõ, lejtõ, térburkolat, áteresz, bejáró, átjáróhíd, telken belüli út stb.

E Ft/m2

40

11.3. Beépítetlen tetõtér, nyílászáró, elõtetõ, védõtetõ, ernyõszerkezet, lábakon álló kerti tetõ, reklámtábla, cím- és cégtábla, reklámcélú építmény, fedett vendéglátó elõkert, kirakatszekrény, kerti lugas, állatkifutó, állványzat stb.

E Ft/m2

20

12. Hosszban mérhetõ építmény, építményrész [szerelt és falazott kémény, építményen vagy különállóan elhelyezett torony, antenna, antenna-, zászlótartó oszlop, építmény tartószerkezete (oszlop, áthidaló, koszorú), közmûalagút, közmûcsatorna és mûtárgyai stb.]

E Ft/fm

90

630

MAGYAR KÖZLÖNY A szabálytalan építmény rendeltetése

2008/13. szám Mértékegység

Egységár

13.1. Darabban meghatározható építmény (szobor, emlékmû, sírbolt, urnasírbolt, felvonó, liftgépház stb.)

E Ft/db

380

13.2. Klíma kültéri egysége, homlokzati égéstermék-kivezetés, villámhárító berendezés, napkollektor, riasztóberendezés, hírközlési építményhez csatlakozó mûtárgy, antennatartó szerkezet, geodéziai építmény, áru- és pénzjegy automata, parkoló automata, magasles stb.

E Ft/db

280

13.3. Urnafülke, háztartási hulladéktároló, kerti építmény, kerti tûzrakóhely, kemence, füstölõ, jégverem, zöldségverem, vadetetõ

E Ft/db

100

14. Terepátalakítás

E Ft/m3

13

15.1. A honvédelmi és katonai építmények beépített berendezései (tûzjelzõ, õrzés-védelmi, üzemi technológiai stb.)

E Ft/db

500

15.2. A honvédelmi és katonai célú építményekhez kapcsolódó nyomvonal jellegû építmények: út, repülõtéri felszállópálya és gurulóút, térburkolat, vasúti építmények közmû, híradástechnikai vezeték

E Ft/m2 E Ft/m E Ft/m

15 40 10

15.3. A nyomvonal jellegû építmények részeként megvalósuló mûtárgyak hosszban mérhetõ mûtárgy (áteresz, alagút stb.) egyedi mûtárgy (homlok- és oldalrakodó, vasúti és közúti üzemanyag lefejtõ stb.) híd és egyéb tartozékok

E Ft/m E Ft/db E Ft/m2 E Ft/db

25 1000 200 10

15.4. A katonai vízi-közlekedési építmények (stégek, kikötõk stb.)

E Ft/db

1000

15.5. Üzemanyagtöltõ állomás

E Ft/db

5000

15.6. Telepített konténerek (híradástechnikai, üzemanyagtöltõ, speciális katonai célú, szociális, gépészeti stb.)

E Ft/db

750

15.7. Katonai lõtér (a lõtéri épületek nélkül)

E Ft/m2

5

15.8. Katonai kiképzés technikai eszközök: gyakorló- és akadálypályák elemei Trenazsõr, szimulátor

E Ft/db E Ft/db

350 750

16.1. Környezetvédelmi építmények – szennyvíz egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés, szennyvízkezelõ, egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítmény, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés, egyedi zárt szennyvíztároló

E Ft/m3

20

16.2. Környezetvédelmi építmények – hulladék, hulladéklerakó, szemétégetõ mû, hulladékégetõ mû (égetõmû), hulladék együttégetõ mû (együttégetõ mû)

E Ft/m2

100

Megjegyzés: Vegyes funkciójú építmény a fõrendeltetésének megfelelõ kategóriába tartozik. Lakóépület, amely hasznos alapterületének legalább 50%-a lakás rendeltetésû. A nem lakóépületbe sorolható vegyes rendeltetésû épület besorolását az elsõdleges (fõ)rendeltetés (ennek hiányában a legnagyobb alapterületû rendeltetés) határozza meg. Ha közel azonos alapterületû (alapterületi arányú) rendeltetési egységek vannak az építményben, a legnagyobb egységárhoz tartozó besorolást kell figyelembe venni. Önálló rendeltetési egységhez tartozó szabálytalan építési tevékenység esetén az annak rendeltetésére vonatkozó építményértékkel kell számolni.”

2008/13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

A Kormány 10/2008. (I. 26.) Korm. rendelete a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján és figyelemmel a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 46. §-ának (8) bekezdésében, valamint 118. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket rendeli el: 1. § A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: „(1) A 2008/2009. tanévtõl a felvehetõ hallgatói hitel legnagyobb összege az államilag támogatott képzésben részt vevõ hallgatók számára havi 40 000 Ft, a költségtérítéses képzésben részt vevõ hallgatók számára havi 50 000 Ft.”

2. § Az R. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: „(2) A Diákhitel Központ a hallgatói hitelt forintban a hitelfelvevõ rendelkezése szerinti megosztásban a) a hallgató bármely Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezõ hitelintézetnél vezetett számlájára utalja, illetõleg b) a hitelfelvevõ és a felsõoktatási intézmény által kötött megállapodás alapján közvetlenül a felsõoktatási intézmény számára utalja a felsõoktatásban folytatott tanulmányok finanszírozása érdekében a hitelfelvevõt terhelõ költségtérítés, képzési hozzájárulás megfizetése céljából, amennyiben a Diákhitel Központ és a felsõoktatási intézmény között ennek lehetõségére elõzetesen együttmûködési megállapodás jött létre.”

3. § Az R. 25. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: „(6) A Diákhitel Központ által állami kezességvállalás mellett kibocsátásra kerülõ, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok mint pénzügyi eszközök elhelyezését az Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen Mûködõ Rész-

631

vénytársaság szervezi és a Diákhitel Központ részére a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. §-a (1) bekezdésének a)–b) és g) pontjaiban meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet végez, valamint a Bszt. 5. §-a (2) bekezdésének d) és g) pontjaiban meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ szolgáltatást nyújt.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba. (2) E rendelet 1. §-a 2008. szeptember 1-jén lép hatályba. (3) E rendelet 2008. szeptember 2-án hatályát veszti. A miniszterelnök helyett: Kiss Péter s. k., a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Kormány 11/2008. (I. 26.) Korm. rendelete a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 307. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el: 1. § A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-ának e)–f) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és a § a következõ q) és r) ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában) „e) kérelmezõ: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, akinek a javára a bírósági határozat marasztalást tartalmaz, továbbá akire nézve a földhivatal határozat valamely jog bejegyzésérõl, módosításáról vagy törlésérõl rendelkezik, és kéri a kézbesítés lefolytatását; f) címzett: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, akire nézve a bíró-

632

MAGYAR KÖZLÖNY

2008/13. szám

sági határozat marasztalást tartalmaz, továbbá akire nézve a földhivatal határozat valamely jog bejegyzésérõl, módosításáról vagy törlésérõl rendelkezik, és akinek a részére a kérelmezõ kéri a kézbesítést;” „q) földhivatali határozat: az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetõ valamely jog bejegyzésérõl, módosításáról vagy törlésérõl szóló határozat, amellyel kapcsolatban a kézbesítési vélelem valamely címzett vonatkozásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 79. §-ának (2) bekezdése alapján beállt, és amelynek végrehajtói kézbesítése az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 52/A. §-ának (2) bekezdése alapján kérhetõ; r) földhivatali irat: a földhivatali határozat földhivatal által készített papír alapú kiadmányáról a végrehajtó által e rendelet rendelkezései szerint készített és záradékkal ellátott fénymásolat.”

tünteti a záradékon a fénymásolat készítésének dátumát, továbbá ellátja azt aláírásával és körbélyegzõjének lenyomatával is. (5) Földhivatali határozat kézbesítése során a végrehajtó a földhivatali iratra azt vezeti rá, hogy a kézbesítési vélelem megdöntésére a Ket. 79. §-a szerint van lehetõség.”

2. §

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Korm. rendelet a) 1. § (1) bekezdésében és 2. § b) pontjában a „bírósági határozat” szövegrész helyébe a „jogszabályban meghatározott határozat” szöveg, b) 2. § g) pontjában a „bírósági irat” szövegrész helyébe a „bírósági vagy földhivatali irat” szöveg, c) 2. § k) pontjában és l) pontjának 1. és 2. alpontjaiban a „bírósági határozatban” szövegrész helyébe a „jogszabályban meghatározott határozatban” szöveg, d) 2. § m) pontjában a „bírósági iratnak” szövegrész helyébe a „bírósági vagy földhivatali iratnak” szöveg, e) 5. § e) pont bevezetõ szövegében az „annak tényét, ha a címzett” szövegrész helyébe a „ha a kérelmezõnek tudomása van róla, annak tényét, ha a címzett” szöveg lép.

A Korm. rendelet a 46. §-t követõen a következõ IV. fejezettel és 46/A. §-sal egészül ki: „IV. Fejezet A FÖLDHIVATALI HATÁROZATOK KÉZBESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 46/A. § (1) A földhivatali határozat kézbesítésére a bírósági határozat kézbesítésére vonatkozó rendelkezéseket az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A földhivatali határozat kézbesítésére irányuló kérelemben a kézbesítendõ földhivatali határozatot hozó földhivatalt és a földhivatali határozat számát kell megjelölni, továbbá a kérelemhez a földhivatali határozat kiadmányát kell csatolni. (3) A végrehajtó a földhivatali határozat kézbesítése iránti kérelem teljesítését a 6. § (4) bekezdésének b)–g) pontjaiban meghatározottakon túl az Inytv. 52/A. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltétel hiánya miatt tagadhatja meg. (4) A végrehajtó a földhivatali iratra a következõ szövegû záradékot vezeti: „a ............................ földhivatal .................. számú határozatáról készített, a határozat kiadmányával megegyezõ tartalmú fénymásolat”; és fel-

3. § A Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(3) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. A miniszterelnök helyett: Kiss Péter s. k., a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

2008/13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

633

1. számú melléklet a 11/2008. (I. 26.) Korm. rendelethez [1. számú melléklet a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez] ......................................................................................................................................... önálló bírósági végrehajtó ......................................................................................................................................................... irodájának címe .................................................................................. telefonszám ............................................................. ügyszám

ÁTVÉTELI IGAZOLÁS bírósági vagy földhivatali irat végrehajtói kézbesítés során történõ átvételérõl I. A kézbesítendõ határozat adatai ítélet végzés fizetési meghagyás bírósági meghagyás földhivatali határozat a határozatot hozó bíróság vagy földhivatal neve, vagy a közjegyzõ neve és székhelye: .................................................................................................................................................................................. a határozat száma: ...................................................................................................................................................

II. A címzett adatai név: ......................................................................................................................................................................... cím (bírósági vagy földhivatali határozat szerint): ................................................................................................... kézbesítés helye: .....................................................................................................................................................

III. Kézbesítés a címzett részére Az I. pont szerinti bírósági vagy földhivatali iratot átvettem. dátum: ............................................................................... aláírás: ...................................................................... az átvevõ neve (14 év alatti, gondnokság alatt lévõ, vagy nem természetes személy címzett esetében): .................................................................................................................................................................................. személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma: .............................................................................................

IV. Kézbesítés helyettes átvevõ részére Az I. pont szerinti bírósági vagy földhivatali iratot átvettem. Kijelentem, hogy a címzettel perben nem állok, és a határozatot a címzett részére átadom. helyettes átvevõ neve: ............................................................................................................................................. dátum: ............................................................................... aláírás: ...................................................................... személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma: ............................................................................................. hozzátartozói, egyéb kapcsolata a címzettel: ..........................................................................................................

V. A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzõjének lenyomata: ............................................................................................... P. H.

634

MAGYAR KÖZLÖNY

2008/13. szám

2. számú melléklet a 11/2008. (I. 26.) Korm. rendelethez [2. számú melléklet a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez] ......................................................................................................................................... önálló bírósági végrehajtó ......................................................................................................................................................... irodájának címe .................................................................................. telefonszám ............................................................. ügyszám ÉRTESÍTÉS végrehajtói kézbesítés megkísérlésérõl A bírósági vagy földhivatali iratot .................................................... (dátum) ................. órakor megkíséreltem kézbesíteni a címzett számára. A címzett a bírósági vagy földhivatali iratot a II. pontban foglaltak szerint veheti át. I. A címzett adatai név: ......................................................................................................................................................................... cím (bírósági vagy földhivatali határozat szerint): ................................................................................................. kézbesítés helye: ..................................................................................................................................................... II. A bírósági vagy földhivatali irat átvételének módja ................................................................................................................................................... (az átvétel helye) ............................................................................................................................................... (ügyfélfogadási idõ) ............................................................................................................................................ (az átvétel határideje) Az átvételhez a címzettnek jelen értesítést és a következõ érvényes okiratok valamelyikét kell bemutatnia: személyi igazolvány (annak igénylését igazoló hatósági okirat), katonai igazolvány, tartózkodási engedély, letelepedési engedély, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, útlevél, 2001. január 1-jét követõen kiadott vezetõi engedély (jogosítvány), jogszabály által rendszeresített, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány. Ha a címzett szervezet, annak vezetõje, képviselõje vagy a szervezet meghatalmazottja veheti át az iratot. III. A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzõjének lenyomata: ................................................................................................ P. H. IV. Tájékoztatás Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan bírósági határozatot kísérelt meg kézbesíteni, amellyel kapcsolatban a kézbesítési vélelem korábban már beállt. A kézbesítési vélelem a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a bíróság elõtt megdönthetõ. A címzett az iratot az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan földhivatali határozatot kísérelt meg kézbesíteni, amellyel kapcsolatban a kézbesítési vélelem korábban már beállt. A kézbesítési vélelem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a földhivatal elõtt megdönthetõ. A címzett az iratot az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában.

2008/13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

A Kormány 12/2008. (I. 26.) Korm. rendelete a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról és egyes rendelkezéseinek hatálybaléptetésérõl, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérõl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 17. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el: 1. § A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (2) bekezdése a 9. § (2) bekezdésében meghatározott idõpontban a következõ szöveggel lép hatályba: „(2) A támogatást nyújtó a támogatás odaítélése és a támogatási döntés meghozatala elõtt elõzetesen megvizsgálja, hogy a támogatás eredményeként a kedvezményezett a K+F+I tevékenységeit valóban bõvíti-e. A támogatást nyújtó az ösztönzõ hatás megállapítása érdekében összehasonlító elemzést készít vagy készíttet a támogatással megvalósuló és a támogatás nélküli helyzetrõl. A támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a támogatás bizonyíthatóan növeli az alábbi mutatók értékének egyikét: a) a projekt méretét, ideértve a projekt összköltségét, illetve a K+F és innovációs tevékenységekben részt vevõ személyek számát; b) az alkalmazási kört, ideértve a várható projekteredményeket; c) a projekt végrehajtásának ütemét; d) a kedvezményezett által a K+F-re és innovációra fordított teljes összeget.”

2. § Az R. 14. §-ának a)–c) pontja a 9. § (2) bekezdésében meghatározott idõpontban a következõ szöveggel lép hatályba: [K+F projekttámogatás esetén az elszámolható költségek – melyek körét a pályázati útmutató szûkebben is meghatározhatja – a következõk:] „a) kutatók, technikusok és egyéb kisegítõ személyzet munkaerõköltsége kizárólag a támogatott projektben végzett tevékenységük mértékéig;

635

b) eszközök és felszerelések költségei a kutatási projektben való használatuk idõtartamára és mértékéig azzal, hogy ha ezeket az eszközöket és felszereléseket nem használják teljes élettartamuk alatt a K+F projektben, akkor csak a projekt idõtartamának megfelelõ értékcsökkenési ráfordítás minõsül elszámolható költségnek; c) épület- és földhasználati költségek a projektben való használatuk idõtartamára és mértékének és idejének megfelelõen; az épületek tekintetében csak a kutatási projekt idõtartamának megfelelõ értékcsökkenési ráfordítások minõsülnek elszámolható költségnek, míg földterületek esetében az adásvétel költségei, valamint a ténylegesen felmerülõ tõkeköltségek is elszámolhatók;”

3. § Az R. 24. §-a a) pontjának aa) alpontja a 9. § (2) bekezdésében meghatározott idõpontban a következõ szöveggel lép hatályba: [Fiatal innovatív vállalkozásnak nyújtott támogatás esetében a következõ feltételeknek kell teljesülniük: a) a kedvezményezett olyan innovatív kisvállalkozás lehet, amely a támogatás odaítélésekor kevesebb, mint 6 éve mûködik. A kedvezményezett akkor tekintendõ innovatív kisvállalkozásnak, ha] „aa) az üzleti terv külsõ szakértõ általi értékelése alapján igazolható, hogy a kedvezményezett az elõrelátható jövõben olyan termékeket, szolgáltatásokat vagy eljárásokat fejleszt ki, amelyek technológiailag újak vagy jelentõs mértékben jobbak, mint az Európai Közösségen belül az ágazatban létezõ legfejlettebb tudás és amelyek a technológiai vagy ipari eredménytelenség kockázatát hordozzák; vagy”

4. § Az R. 25. §-ának (4) bekezdése a 9. § (2) bekezdésében meghatározott idõpontban a következõ szöveggel lép hatályba: „(4) Az innovációs klasztereknek nyújtott beruházási támogatás vagy az innovációs klaszterek élénkítésének mûködési támogatása esetében a kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával egyidejûleg elemzést köteles benyújtani a klaszter technológiai szakosodásáról, a létezõ regionális lehetõségekrõl, a meglévõ kutatási kapacitásáról, a hasonló célú klaszterek Európai Közösségen belüli jelenlétérõl, valamint a klaszterben folytatott tevékenységek potenciális piaci volumenérõl.”

5. § Az R. 35. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

636

MAGYAR KÖZLÖNY

[A (1) bekezdésben szereplõ felsõ határok az ipari kutatás esetében legfeljebb 75%-os támogatási intenzitásig, a kísérleti fejlesztés esetében pedig 50%-ig növelhetõk a következõk szerint:] „b) az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprogramjához kapcsolódó programok, valamint az Eureka alapján vállalt egyedi programokhoz kapcsolódó projektek esetében 15 százalékponttal növelhetõ;”

6. § Az R. 40. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegû támogatás nem halmozható más állami támogatással, ha az ilyen jellegû támogatáshalmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi az e rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.”

7. § A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérõl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Akr.) 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: „(1) Az Alapból támogatást kaphatnak Magyarországon székhellyel rendelkezõ jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepei, Magyarországon tartózkodási hellyel rendelkezõ természetes személyek, valamint ezek konzorciumai.”

2008/13. szám Hatálybalépés 9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a kihirdetését követõ 2. napon hatályát veszti. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg – az 1–4. §-ban foglaltak figyelembevételével – hatályba lép az R. 3. §-ának a)–h) pontja és 4–26. §-a. A miniszterelnök helyett: Kiss Péter s. k., a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

III. rész HATÁROZATOK A Miniszterelnök határozatai A Miniszterelnök 2/2008. (I. 26.) ME határozata szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 58. § c) pontja alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter javaslatára

8. § Benedek Fülöpöt, Az Akr. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: „(3) Amennyiben az Alapból nyújtott támogatás az EK-Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minõsül, az egy projekthez nyújtható bármely államháztartási forrásból származó támogatásra külön jogszabály rendelkezéseit1 kell alkalmazni.”

a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkárát e tisztségébõl, más fontos megbízatása miatt – 2008. január 31-i hatállyal – felmentem.

1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

2008/13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

637

A Miniszterelnök 3/2008. (I. 26.) ME határozata

A Miniszterelnök 4/2008. (I. 26.) ME határozata

szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

szakállamtitkár kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 58. § c) pontja alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter javaslatára

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 57. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter javaslatára

Ficsor Ádámot, dr. Süth Miklóst, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkárát e tisztségébõl, más fontos megbízatása miatt – 2008. január 31-i hatállyal – felmentem.

a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkárává – 2008. február 1-jei hatállyal – kinevezem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

miniszterelnök

638

MAGYAR KÖZLÖNY

2008/13. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl. A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy 60 alkalommal jelenik meg. A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter engedélyez. A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán. Éves elõfizetési díja 2008. évre: 26 460 Ft áfával. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: [email protected]), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: [email protected]) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA címû lapot ................. példányban. A megrendelõ (cég) neve: ............................................................................................................................... Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................ Utca, házszám: ............................................................................................................................................... Az ügyintézõ neve, telefonszáma: .................................................................................................................. A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................ 2008. évi elõfizetési díj egy évre: 26 460 Ft áfával. fél évre: 13 230 Ft áfával. Csekket kérek a befizetéshez Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát! A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk. Keltezés: ....................................................... ...................................................................... cégszerû aláírás

2008/13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás. A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz. Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán. 2008. évi éves elõfizetés díja: 6552 Ft áfával; féléves elõfizetés: 3276 Ft áfával. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: [email protected]), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: [email protected]) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban. A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................... Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................ Utca, házszám: ........................................................................................................................... Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk. Keltezés: ……………………………………… …………………………………………… cégszerû aláírás

639

640

MAGYAR KÖZLÖNY

2008/13. szám

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez címû kiadványt. Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazásához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormányzati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat. Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes településeken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban. Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogszabály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendeleteket is egységes szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampolgár elérhesse, megismerhesse és következetesen alkalmazhassa. A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak. A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával. Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: [email protected]), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: [email protected]) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez címû kiadványt (ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................ Címe (város, irányítószám): ..................................................................................................... Utca, házszám: ......................................................................................................................... Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................ A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .................................................................................. A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom. Keltezés: ……………………………………… ……………………………………… cégszerû aláírás

2008/13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

641

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD Tartalom A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz. Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök, a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait, a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, közleményeket, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket, tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai, a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ, a KSH nómenklatúrák, a Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék, a Gyógyszerjegyzék, a Versenybírósági Határozatok stb. Online A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi ingyenes hozzáférést kapnak a Magyar Hivatalos Közlönykiadó naponta aktualizált online adatbázisához, ahonnan bármikor közvetlenül lekérhetik a jogszabályok legfrissebb állapotát, így naprakészen nyomon követhetik a hóközi változásokat is, valamint a napi adatfrissítési szolgáltatás keretében, napi rendszerességgel aktualizálható a havonta megküldött DVD-adatbázis, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével. Sokoldalúság A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását, többirányú (jogszabály-azonosítók, tárgyszavak szerinti) keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok, bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak interaktív ábrázolása is. A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabályban hivatkozás van EU-irányelvre, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL. Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke, magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék, Gyógyszerjegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat az igényeknek megfelelõen folyamatosan bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával, mûködésével kapcsolatos formanyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas. A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ. Éves elõfizetési díjak Önálló változat 5 munkahelyes hálózati változat 10 munkahelyes hálózati változat 25 munkahelyes hálózati változat 50 munkahelyes hálózati változat 100 munkahelyes hálózati változat Negyedéves elõfizetés

81 000 Ft + áfa 143 000 Ft + áfa 180 000 Ft + áfa 292 500 Ft + áfa 382 500 Ft + áfa 650 000 Ft + áfa 22 500 Ft + áfa

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

MEGRENDELÕLAP Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól. A megrendelõ neve: .................................................................................................................................................................... A megrendelõ címe: .................................................................................................................................................................... Ügyintézõ neve: .......................................................................................................................................................................... Telefonszáma: ............................................................................................................................................................................. Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………

……………………………………… cégszerû aláírás

642

MAGYAR KÖZLÖNY

2008/13. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS A Magyar Hivatalos Közlönykiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot. A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok, kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatásokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézkedések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közérdeklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelentetésére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdeklõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá. A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente jelenik meg. A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró. Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

*** Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Hivatalos Közlönykiadó erejéhez mérten hozzá kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû és hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, közérdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigazgatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatokba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelkezésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltathat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra. A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró. Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

*** A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot …………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró. Megrendelem a 2008. évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot …………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró. Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY KözépKelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat ….......... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre. Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró. A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) 338-4746, vagy e-mail címre: [email protected] szíveskedjenek küldeni! Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét! A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....……………… cégszerû aláírás

2008/13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY – az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb. Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán. 2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfával, féléves elõfizetés: 12 726 Ft áfával. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: [email protected]), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: [email protected]) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban. A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................... Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................ Utca, házszám: ........................................................................................................................... Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ……………………………………… …………………………………………… cégszerû aláírás

643

644

MAGYAR KÖZLÖNY

2008/13. szám

Tisztelt Elõfizetõk! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak (Az árak az áfát tartalmazzák.) Magyar Közlöny Határozatok Tára Önkormányzatok Közlönye Az Alkotmánybíróság Határozatai Bányászati Közlöny Belügyi Közlöny Egészségbiztosítási Közlöny Egészségügyi Közlöny Ellenõrzési Figyelõ Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ Gazdasági Közlöny Hírközlési Értesítõ Honvédelmi Közlöny Igazságügyi Közlöny Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ Közigazgatási Szemle

121 212 Ft/év 26 460 Ft/év 6 552 Ft/év 22 428 Ft/év 5 544 Ft/év 29 232 Ft/év 25 452 Ft/év 31 752 Ft/év 4 284 Ft/év 21 924 Ft/év 26 964 Ft/év 7 560 Ft/év 21 420 Ft/év 18 900 Ft/év 17 388 Ft/év 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ Kulturális Közlöny Külgazdasági Értesítõ Munkaügyi Közlöny Nemzetközi Közlöny Oktatási Közlöny Pénzügyi Közlöny Sportértesítõ Statisztikai Közlöny Szociális Közlöny Turisztikai Értesítõ Ügyészségi Közlöny Pénzügyi Szemle L'udové noviny Neue Zeitung

28 476 Ft/év 21 672 Ft/év 23 940 Ft/év 17 640 Ft/év 7 400 Ft/év 25 200 Ft/év 35 028 Ft/év 6 048 Ft/év 15 120 Ft/év 17 892 Ft/év 14 112 Ft/év 7 560 Ft/év 22 680 Ft/év 5 796 Ft/év 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó, heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft. A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD) hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai: (Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.) Önálló változat 5 munkahelyes hálózati változat 10 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft 171 600 Ft 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 50 munkahelyes hálózati változat 100 munkahelyes hálózati változat

351 000 Ft 459 000 Ft 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD) Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja (Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.) Önálló változat 5 munkahelyes hálózati változat 10 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft 156 000 Ft 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 50 munkahelyes hálózati változat 100 munkahelyes hálózati változat

312 000 Ft 408 000 Ft 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa. A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3. Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató. Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290. Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668. Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mellék. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: [email protected]), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: [email protected]) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen. 2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft. A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407 08.0247 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.